Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete ST2025 101 Alternat par panneaux ou feux tr
Arrêté - Arrete ST2025 33 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2025 93 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2022 99 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2025 04 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2025 45 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2025 66 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST2025 17 Alternat par panneaux ou feux tri
Arrêté - Arrete ST 2022 100 Alternat par panneaux ou feux t
Arrêté - Arrete ST2025 15 Alternat par panneaux. Avenue Mir
Arrêté - Arrete ST2025 101 Alternat par panneaux ou feux tricolores. Avenue Notre Dame du Chateau. Prolongation
Document publié le Vendredi 6 novembre 1992 par la commune de Saint-Étienne-du-Grès.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete ST2025 101 Alternat par panneaux ou feux tricolores. Avenue Notre Dame du Chateau. Prolongation)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
SAINT.ETIENNE DU GRES
I
République française - Département des Bouches du Rhône - Arrondissement d'Arles Commune de Saint-Étienne du Grès
ARRETE DU MAIRE
n'sT-20251101
Objet : Alternat par panneaux ou feux tricolores.
Avenue Notre Dame du Château. Prolongation.
Monsieur le Maire de la Gommune de Saint-Etienne du Grès,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et L 2213-1 et suivants,
VU le code de la Voirie Routière,
VU le Code de la Route,
VU la Loi n'2004-809 du 13.08.2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l'arrêté interministériel du 24.11.1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents qui I'ont complétés,
VU I'inscription ministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté interministériel du 07.06.1977 modifié et complété,
Considérant qu'en raison du déroulement des travaux (Création d'un réseau télécom de 225 mètres linéaires + pose de chambres) situé sur I'avenue Notre Dame du Château à Saint Etienne du Grès par I'entreprise AB RESEAUX, 4 Chemin du Recou, 69520 Grigny sur Rhône il importe de réglementer la circulation à une voie à I'aide d'un alternat par panneaux ou feux tricolores.
ARRÊTE
Article 1 : Du 28 Novembre au 5 Décembre2025 de th00 à 17h00la circulation sur I'Avenue Notre Dame du Château à Saint Etienne du Grès sera réduite à une voie régulée avec alternat par panneaux ou feux tricolores.
Article 2: Les dépassements sur I'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. Cette interdiction de dépasser sera matérialisée par un panneau 83. Article 3 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur I'emprise de la zone de travaux et de part et d'autre sur une longueur de 30 mètres, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Le chantier sera signalé en amont et en aval par un panneau de type AKs à environ 50m en agglomération.
L'ensemble de la signalisation de chantier sera mise en place par I'entreprise AB RESEAUX, 4 Ghemin du Recou, 69520 Grigny sur Rhône.
Les dépassements sur I'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
La signalisation de la réglementation du chantier sera matérialisée par un avec panneaux 815 et Cl8. Une interdiction de doubler sera matérialisée par un panneau 83.
Article 4: La signalisation de restriction et de circulation sera conforme aux prescriptions définies par I'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place et la maintenance de la signalisation est à la charge et sous la responsabilité de I'entreprise AB RESEAUX, 4 Ghemin du Recou, 69520 Grigny sur Rhône.
Article 5 : L'entreprise mettra tout en (Euvre afin de rendre la chaussée libre à la circulation et carrossable après 17h00.
Les lieux devront être immédiatement libérés en cas de nécessité pour le passage des véhicules de secours, d'incendie ou de services.
Article 6 : Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de I'application < Télérecours citoyen > accessible depuis le site lnternet www.telerecours.fr >.
Article 7 : Madame la Directrice Générale des Services ,Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint Remy de Provence, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Messieurs les Agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Chef de Centre du SDIS de Saint Etienne du Grès, Madame la Directrice de I'aménagement durable de la Communauté de Communes Vallée des Baux et des Alpilles
Fait à Saint-Étienne du Grès, le 27 Novembre 2025.
Le
J
Acte rendu exécutoire après
pubrication en date du
Ja ( r r I z.s,
2