Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2023 521 Quai Auguste Prevost Quai Mariniers
Arrêté - A2023 815 Stationnement Quai Auguste Prevost
Arrêté - A2023 59 2 11 Grande Avenue 52 62 Quai Auguste Pre
Arrêté - A2023 566 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 272 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 709 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 480 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 300 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 226 63 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 114 Rue Belle Ile Quai Mariniers
Arrêté - A2023 562 11 Quai Auguste Prevost
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2023 562 11 Quai Auguste Prevost)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2023-562
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
11 QUAI AUGUSTE PRÉVOST
BRANCHEMENT AERO SOUTERRAIN ENEDIS
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de branchement aéro souterrain ENEDIS par l’entreprise CRTPB, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur le quai Auguste Prévost.
A R R E T E
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Quai Auguste Prévost :
Au droit du n° 11 du dit quai, le stationnement sera interdit des deux côtés pour tous les véhicules, y compris les riverains sur l’emprise des travaux et cela pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cas d’une neutralisation partielle, sur des voies comprenant plusieurs files, la circulation des véhicules sera reportée sur les voies adjacentes, dans le même sens.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par l’entreprise CRTPB, chargée des travaux, sous le contrôle d’ENEDIS et des Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 31 juillet 2023 au 20 août 2023 inclus soit 21 jours calendaires.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public votés au Conseil Municipal D2023-52 du lundi 30 janvier 2023, à savoir 21,42€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES - Monsieur le Capitaine de la Brigade d’Intervention et de Secours de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - ENEDIS, le Vendôme 1/12 rue du Centre, 93160 NOISY LE GRAND, - CRTPB, 6 avenue des Verriers, 02600 VILLERS COTTERETS,
- Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles le 4 juillet 2023
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 28/07/23
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois