Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 180 circulation rues Pierre Curie Martiniere Mon I
Arrêté - 182 circulation et stationnement rue de la Paix
Arrêté - 204 circulation et stationnement rue du Bief
Arrêté - 181 circulation et stationnement rue du Gaz
Arrêté - 188 circulation et stationnement rue Ravier
Arrêté - 187 circulation et stationnement rue des Maraicher
Arrêté - 195 circulation et stationnement rue des Jardins
Arrêté - n°245 circulation stationnement rue du Pre de la C
Arrêté - 183 circulation et stationnement rue Humbert de Ro
Arrêté - arrete n°256 2022 circulation et stationnement rue
Arrêté - 189 circulation et stationnement rue de Mon Idee
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ambilly.
Lien du pdf (Arrêté - 189 circulation et stationnement rue de Mon Idee)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
Ambilly UN PONT
ENTRE
NOUS
ARRETE
MUNICIPAL
N°
189/2022
Portant
règlementation
temporaire
de
la
circulation
et
du
stationnement
rue
de
Mon
Idée
Le
Maire
de
la Ville
d'Ambilly,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
ses
articles
L2122-28,
L2212-1
et
L2213-2 ; Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
ses
articles
L2122-28,
L2212-1
et
L2213-2 ; Vu
le
Code
de
la
Route,
notamment
les
articles
R
411-8
et
R
411-256
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié,
relatif à
la signalisation
routière,
Vu
la
demande,
de
Monsieur
Kossi
DEMANOU,
représentant
l'entreprise
CECCON
demeurant
CS
30012
Avenue
des
Iles
Prolongées
74960
CRAN
GEVRIER
pour
des
travaux
de
prolongement
du
réseau
de
chaleur
rue
Mon
Idée.
Vu
l'intérêt
général
et
considérant
que
les
travaux
de
prolongement
du
réseau
de
chaleur,
nécessitent
de
réglementer
temporairement
la circulation
et le stationnement
dans
la rue
de
Mon
Idée.
ARRETE
Article
1
—
Du
22
au
31
août
2022,
l'entreprise
CECCON
BTP
est
autorisée
à
utiliser
le
domaine
public
pour
l'exécution
des
travaux
précédemment
désignés.
La
circulation,
sur
la
rue
Mon
idée,
sera
maintenue
dans
les
deux
sens
pendant
la
durée
des
travaux.
Article
2-
Du
22
au
31
août
2022,
la
chaussée
sera
réduite
à
la
circulation
rue
de
Mon
Idée.
Des
chevrons
de
type
K8
(x2)
ainsi
que
des
balises
type
K5c
et
K16
seront
utilisés
pour
délimiter
la
position
du
chantier.
La
vitesse
sera
limitée
à
30km/h
à
l'approche
de
la
section
concernée
par
les
travaux.
Si
besoin,
la
chaussée
sera
réduite
sur
la
rue
Mon
Idée,
La
circulation
sera
régulée
par
un
alternat
manuel.
Le
libre
passage
ou
l'arrêt
seront
indiqués
par
des
agents
munis
d’un
piquet
K10.
La
vitesse
sera
limitée
à
30km/h
à
l'approche
de
la
section
concernée
par
les
travaux.
Des
panneaux
B14
(x2),
KC1
« circulation
alternée
»(x2)
et
AK5
(x2)
seront
mis
en
place
dans
chaque
sens
de
circulation
à
l'approche
des
travaux
et
des
chevrons
de
type
K8
(x2)
ainsi
que
des
balises
type
K5c
ou
K16
seront
utilisés
pour
délimiter
la
position
du
chantier.
La
circulation
sera
rétablie
avant
8h30
et après
15h30.
Article
3
- Du
22
au
31
août
2022,
le
stationnement
dans
la
rue
de
Mon
Idée
sera
interdit
près
de
la
zone
des
travaux.
Tout
véhicule
gênant
pourra
être
mis
en
fourrière
aux
frais
de
son
propriétaire.
Des
panneaux
B6d
seront
mis
en
place
par
les
entreprises.
Article
4 - Durant
cette
période,
la circulation
des
piétons
au
niveau
de
la zone
de
travaux
sera
déviée
sur
le trottoir
matérialisé.
Des
panneaux
de
type
"piétons,
passez
en
face"
devront
être
disposés
sur
les
passages
protégées
les
plus
proches.
Une
circulation
piétonne
matérialisée
et
sécurisée
sera
maintenue
en
permanence
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Cette
circulation
piétonne
devra
être
clairement
visible
selon
le
plan
en
annexe
1/2 Article
5
-
La
signalisation
nécessaire
de
restriction,
d'information
et
de
déviation
sera
conforme
à
la
règlementation
en
vigueur
et sera
mise
en
place
et
maintenue
par
l'entreprise
en
charge
des
travaux
:
Entreprise
CECCON
BTP.
Article
6
-
L'entreprise
qui
interviendra
sur
ces
travaux
demeurera
entièrement
responsable
des
accidents
de
nature
quelconque
qui
pourraient
survenir
du
fait
de
l'exécution
de
ces
travaux
ou
être
la
conséquence
d'un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
signalisation
ou
de
protection
de
chantier.
Article
7
- Les
infractions
aux
présentes
dispositions
seront
constatées
et
poursuivies
conformément
à
la
loi.
Article
8 - Les
installations
ne
devront
pas
faire
obstacle
à l'écoulement
des
eaux
et au
libre
accès
des
propriétés
riveraines.
Le
point
de
défense
incendie
devra
rester
accessible
aux
services
de
secours
pendant
la durée
des
travaux.
Article
9 —
Les
accès
pour
les
véhicules
de
secours
seront
maintenus
en
permanence.
Article
10
—
Le
non-respect
d'une
des
clauses
du
présent
arrêté
entrainera
la
suspension
immédiate
du
chantier
Article
11
- Dès
l'achèvement
des
travaux,
l’entreprise
CECCON
BTP
devra
enlever
les
débris,
nettoyer
et
remettre
en
état
à
ses
frais
les
dommages
résultant
de
son
intervention.
Article
12
- Cet
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
de
sa
transmission
au
contrôle
Article
13
-
Mme
la
Directrice
générale
des
services
est
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Ampliation
du
présent
arrêté
municipal
sera
adressée
- Mme
la
Directrice
Générale
des
Services.
- M.
le représentant
de
l'entreprise.
- M.
le Chef
de
poste
de
la
police
municipale
d'Ambilly.
- M.
le
directeur
de
TP2A.
- Le
Commandant
du
centre
principal
de
secours.
Fait
à
Ambilly,
le
18
août
2022.
Signé,
certifié
exécutoire
et affiché
ce jour
_
Le
Maire,
Guillaume
MATHELIER
Publié
sur
le site
Internet
le : 9-09.
Z
à?
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Grenoble
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et,
le
cas
échéant,
de
sa
réception
par
le
Représentant
de
l'Etat.
212