Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2026 0225 EUROVIA Rue de la Godde entre la rue de
Arrêté - 2026 0121 AXIANS Rue Jean Zay Avenue de Verdun
Arrêté - 2026 0127 EUROVIA Residence du Pont Rue du Pont Fe
unknown - 2026 0226 EUROVIA Avenue de Verdun entre la rue de
Arrêté - 2026 0175 BSTP Rue Jean Zay entre la rue de Gradou
Arrêté - 2026 0152 EUROVIA 97 boulevard Marie Stuart
Arrêté - 2026 0153 EUROVIA 97 boulevard Marie Stuart
Arrêté - 2026 0140 RESASTAT SERVICES Chateau deau Avenue de
unknown - 2023 0078 EUROVIA Rue de la Borde
unknown - 2023 0066 EUROVIA Rue de la Borde
Arrêté - 2026 0113 EUROVIA Rue de la Godde entre la rue de la Borde et lAvenue de Verdun
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 0113 EUROVIA Rue de la Godde entre la rue de la Borde et lAvenue de Verdun)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Données personnelles,
République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
SAINT-JEAN
DE BRAYE
Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye
ARRETE N°ST2026 0113
Rue de la Godde entre la rue de la Borde et l'Avenue de Verdun - EUROVIA
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2010,
Vu la demande formulée par l’entreprise EUROVIA, pour le compte d'ORLÉANS MÉTROPOLE, en charge de la requalification de la rue et du renouvellement du réseau d’eau potable.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux,
ARRÊTÉ
Article 1 : À compter du 25 mai 2026 pour une durée de 120 jours le stationnement sera totalement interdit et réputé gênant au droit des travaux. Seuls les véhicules de l’entreprise en auront la possibilité. La rue sera barrée sauf aux riverains en dehors des horaires de chantier et l'accès sera autorisé pour le SIRCO. Une déviation sera mise en place par les rues de la Godde, du Petit Vomimbert, l'Avenue du Général Leclerc et la rue de la Borde. Les piétons et les cycles devront emprunter le trottoir opposé et suivre le cheminement mis en place.
Article 2 : Les véhicules en stationnement illicite seront évacués en application de l’article R417-10 de code de la route. A ce titre une procédure de mise en fourrière ou de déplacement pourra être déclenchée.
Arrêté N°ST2026_0113 1/3 Article 3 : La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux.
Article 4 : La signalisation de part et d'autre de la zone des travaux sur la voie publique
sera :
- réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie)
- enlevée pendant les périodes d'inactivité du chantier.
La fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des panneaux de signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise chargée des travaux. Les panneaux devront être éclairés pendant la nuit et maintenus en parfait état. Toute la
signalisation du chantier sera de la responsabilité et à la charge de l’entreprise.
Article 5 : Aucune fouille sur chaussée et trottoir ne restera ouverte en dehors des horaires de travail de l’entreprise sans une protection renforcée. Les tranchées non protégées sur chaussée et trottoir, devront être rebouchées définitivement le jour même de leur réalisation et colmatées provisoirement en enrobé à froid, au cas où la réfection définitive
ne pourrait être faite le jour même.
Article 6 : L'entreprise devra assurer la propreté du trottoir et de la chaussée au droit de l'accès au chantier au moyen d’un balayage mécanique ou manuel, autant que nécessaire
pour obtenir un résultat correct.
Article 7 : Les chaussées et trottoirs devront être rendus libres dans leur intégralité les vendredis soir, samedis, dimanches et jours fériés.
Article 8 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l'entreprise.
Article 9 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire. Il fera l'objet d’une publication sur le site internet de la ville.
Article 10 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation est
adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police,
- l'entreprise chargée des travaux
- la police municipale.
Article 11 : Le maire soussigné certifie le caractère exécutoire du présent acte. Dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, le présent acte peut faire l'objet soit d’un recours gracieux adressé au maire, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie) ou via l'application Télérecours citoyens accessible sur www.telerecours.fr. L'introduction d’un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, qui ne recommence à courir qu’à compter du rejet explicite ou du rejet implicite né du silence de l'administration pendant deux mois.
Article 12 : La ville de Saint-Jean de Braye, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite les données personnelles dans le cadre de la gestion des actes municipaux. Pour en savoir plus sur la gestion des données personnelles et pour l'exercice des droits, la notice d’information relative au Règlement Général sur la Protection des Données est disponible sur le site internet de la ville.
Arrêté N°ST2026_0113 213 A Saint-Jean de Braye, le 05 MAI 20A
Pour le Maire, et par délégation,
L'adjoint délégué à l'urbanisme et au
développement harmonieux de la ville
Arrêté N°ST2026 0113 3/3