Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arre te no2023 1353 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1728 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1352 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1352 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1348 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1350 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1348 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te no2023 1351 re glementant la circulation e
Arrêté - arre te municipal no2023 1433 re glementant la cir
Arrêté - arre te no2023 421 re glementant la circulation et
Arrêté - arre te no2023 1349 re glementant la circulation et le stationnement au boulodrome de la datcha dans le cadre de travaux de re fection de la voirie du 11 au 20 sept 2023
Document publié le Mercredi 20 septembre 2023 par la commune de Gosier.
Lien du pdf (Arrêté - arre te no2023 1349 re glementant la circulation et le stationnement au boulodrome de la datcha dans le cadre de travaux de re fection de la voirie du 11 au 20 sept 2023)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
Ville
du
ODSIER
DEPARTEMENT
REPUBLIQUE
1
DE
LA
FRANCAISE
GUADELOUPE
Arrêté
N°2023
- 13h
9
Réglementant
la
circulation
et
le stationnement
au
boulodrome
de
La
Datcha,
dans
le
cadre
de
travaux
de
réfection
de
la
voirie,
Du
lundi
11
au
mercredi
20
septembre
2023
Le
Maire
de
la
Ville
du
Gosier,
Monsieur
Cédric
CORNET,
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
:
Vu
la
loi
n°83-8
du
7 janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
;
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2212-1,
L.
2212-2
et
L.
22125;
Vu
le
Code
la
Sécurité
Intérieure
et
notamment
l'article
L.
511-1
;
Vu
le
Code
Pénal,
notamment
l'article
R.
610-5 ;
Vu
le
Code
de
la
Route,
notamment
l'article
R.
411-21-1 ;
Vu
le
Code
de
la
Voirie
routière,
notamment
l’article
R.
116-2
;
Vu
le
Code
de
l'Environnement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif
à la signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
Vu
l'arrêté
du
12
décembre
2018
relatif
à
la
modification
de
la
signalisation
routière
;
Considérant
la
demande
en
date
du
23
août
2023,
présentée
par
l'entreprise
SOBATRAP
représentée
par
Monsieur
Camille
VAÏTILINGON,
visant
à
réglementer
la
circulation
et
le
stationnement
au
boulodrome
de
La
Datcha
dans
le
cadre
de
travaux
de
réfection
de
la
voirie
communale,
du
lundi
11
au
mercredi
20
septembre
2023
;
Considérant
que
les
travaux
peuvent
présenter
des
risques
à
l'égard
des
piétons
et
des
automobilistes,
et
nécessite
de
ce
fait
des
mesures
de
sécurité
;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
municipale
de
réglementer
la
circulation
et
le
stationnement
sur
le
territoire
communal
afin
de
sécuriser
et
d'assurer
le
bon
déroulement
de
des
opérations
; ARRETE
Article
1
- La
circulation
sera
réglementée
au
boulodrome
de
La
Datcha,
dans
le cadre
de
travaux
de
réfection
de
la
voirie,
du
lundi
11
au
mercredi
20
septembre
2023,
de
08h
à
15h. La
circulation
sera
alternée
manuellement.
Article
2
- La
vitesse
de
tous
les
véhicules
sera
limitée
à
30km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
portant
la
mention
30.
Article
3 - Le
stationnement
des
véhicules
légers
et
des
poids
lourds
sera
interdit
dans
la zone
concernée
par
les
travaux.
Seuls
les
véhicules
affectés
au
chantier
seront
autorisés
à
stationner
sur
toute
la
zone
d'intervention. Article
4
- Le
dépassement
des
véhicules
légers
et
poids
lourds
sera
interdit
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Article
5
- La
mise
en
place
de
la
signalisation
réglementaire
est
à
la
charge
de
l’entreprise
SOBATRAP.
Elle
devra
transmettre
aux
services
de
la
ville
son
attestation
d'assurance
en
responsabilité
civile
avant
le
début
des
travaux.
Article
6
- Les
contraventions
au
présent
arrêté
seront
constatées
par
des
procès-verbaux
et
poursuivies
conformément
à
l’article
R.
610-5
du
Code
Pénal.
Article
7
- Le
présent
arrêté
est
notifié
à
Monsieur
Camille
VAÏTILINGON,
le
gérant.
Une
ampliation
sera
transmise,
chacun
en
ce
qui
lé
concerne
à:
- Monsieur
le
Directeur
Territorial
de
la
Police
Nationale,
- Monsieur
le
Sous-Préfet,
- Monsieur
le
Directeur
de
la
Police
Municipale
du
Gosier.
Fait à Gosier,
le
2 @
ANUT
2023