Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0008 trd rue vieille rue 12.01.26
Arrêté - arrete ndeg0160 trd rue des chesneaux 07.07.25
Arrêté - arrete ndeg0010 trd rue de la prairie 26.01.26
Arrêté - arrete ndeg0015 trd rue de champunant 28.01.26
Arrêté - arrete ndeg0003 trd rue de la plaine 05.01.26
Arrêté - arrete ndeg0108 trd rue des chopinettes 22.04.25
Arrêté - arrete ndeg0257 trd rue des garats 21.11.24
Arrêté - arrete ndeg0009 trd grande rue 19.01.26
Arrêté - arrete ndeg0040 trd rue des ecoles 19.02.26
Arrêté - arrete ndeg0134 trd 17 rue du chateau 10.06.25
Arrêté - arrete ndeg0190 trd rue des filoirs 02.09.26
Document publié le Mercredi 23 septembre 2026 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0190 trd rue des filoirs 02.09.26)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
thierry
N/ Réf : MR/FB/VD - A-2026-ST- 0190
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23.84.86.60
Mail : techniques@ville-chateau-thierrv.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
RUE DES FILOIRS
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté Interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Nouveau Code Pénal,
Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du
24 Novembre 2014,
Vu l'Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l'Entreprise TRD demeurant à CIRY SALSOGNE (AISNE) doit réaliser des travaux de
d'extension du réseau gaz, au droit du N°12 RUE DES FiLOIRS , pour le compte de GRDF, du mercredi 2
septembre 2026 au mercredi 23 septembre 2026 de 8h00 à 18h00 sauf les vendredis et qu'il y a lieu d'en
faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICEE | : Stationnement
Du mercredi 2 septembre 2026 au mercredi 23 septembre 2026 de 8h00 à 18h00 sauf les vendredis, le
stationnement sera interdit au droit du chantier N°12 RUE DES FILOIRS , pendant la durée des travaux.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens
de l'article R417-10 du Code de la Route.
ARTICLE di : Cheminement piétons
Du mercredi 2 septembre 2026 au mercredi 23 septembre 2026 de 8h00 à 18h00 sauf les vendredis,
l'entreprise devra mettre en place ia signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons.
ARTICLE Hl : Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la
signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE IV : Rue barrée du 08/09 au 09/09 2026
Du mardi 8 septembre 2026 au mercredi 9 septembre 2028 de 8h00 à 18h00, la rue des Filoirs sera barrée
à la circulation, pendant ia durée des travaux.
ARTICLE V : Déviation du 08/09 au 09/09 2026
Du mardi 8 septembre 2026 au mercredi 9 septembre 2026 de 8h00 à 18h00, une déviation sera mise en
place via le quai Galbraith, pendant la durée des travaux.
ARTICLE Vi: Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir
d'en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et
à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par entreprise. Celle-ci sera chargée de
contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée de
l'arrêté.
ARTICLE VII: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de
compactage dans les règles de Part, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront
demander à l'entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de
l'entreprise. Le rembiaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention
ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise
devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le
ou les concessionnaires. Les enrobés seront à mettre en œuvre dans la continuité des travaux.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci. L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe.
La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée
par les Services Techniques de la Ville.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la
chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l’arrêté dans les boites
aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand ii y & une rue barrée. Elle
devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour crganiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par
la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VIN: Ampliation
Monsieur le Président de la C.A.R.C.T.,
Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry,
Le Centre Hospitalier,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.IS. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry,
La Direction Générale des Services de la Ville de Château-Thierry,
La Direction des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry,
La Direction du Service Communication de la Ville de Château-Thierry,
Le Service de la Police Municipale,
Les concessionnaires,
L'Union Industrielle du Sud de l'Aisne,
L'entreprise TRD,
Direction des Services de Transport des Hauts de France,
Transports KEOLIS Fablio,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
La à
Château-Thierry, le EFasur êseS
Pour le Maire,
L'adjoint délégué,
Notification 1e TIRILE. ns ——————
Publication le GLACE. Mohamed REZZOUKI