Arrêté - AM 2025 193

Documents similaires

Arrêté - AM 2025 193 1

Arrêté - AM 2025 193 2

Arrêté - AM 2025 019

Arrêté - AM 2025 073

Arrêté - AM 2025 079

Arrêté - AM 2025 003

Arrêté - AM 2025 243

Arrêté - AM 2025 040

Arrêté - AM 2025 355

Arrêté - AM 2025 029

Arrêté - AM 2025 193 Document publié le Lundi 28 juillet 2025 par la commune de Gréoux-les-Bains. Lien du pdf (Arrêté - AM 2025 193)Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire, Département

Alpes-de-Haute-Provence N°2025-193 Canton REPUBLIQUE FRANCAISE

Valensole Liberté — Egalité — Fraternité

Commune

Gréoux-les-Bains ARRETE DU MAIRE

Portant permis de stationnement

Bénéficiaire : Entreprise « EURL ABELLAN CONSTRUCTIONS »

Objet : rénovation façade

Durée : 3 jours, 26 au 28 juillet 2025

Le Maire de la commune de Gréoux-les-Bains,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-2 et L.2213-1 à L2213-6;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques notamment ses articles L.2122-1, L.2125-1 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles R.417-9, R.417-10 et R.417-11 ; Vu l'article L.511-1du Code de la sécurité intérieure ;

Vu le Code Pénal et notamment l'article R.610-5 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2024-225-006 en date du 12 août 2024 relatif à la lutte contre les nuisances sonores, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté municipal n°2013-275 en date du 10 décembre 2013 réglementant la circulation et le stationnement sur la commune de Gréoux-les-Bains,

Vu la délibération n°2018-054 en date du 24 mai 2018, créant les tarifs d'occupation du domaine public,

Vu la décision municipale n°2019-033 en date du 5 avril 2019, fixant à compter du 1% mai 2019, les tarifs de droits de voirie pour l'occupation du domaine public. Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 — 8’ partie — signalisation temporaire — approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ; Vu l'arrêté municipal n°2025-175 du 16 juillet 2025 portant permis de stationnement d'un véhicule et de l'installation d'un échafaudage jusqu'au 25 juillet 2025 ;

Considérant la demande du 25 juillet 2025 formulée par Monsieur François ABELLAN DURAN représentant l'entreprise « Eur! ABELLAN COINSTRUCTIONS » ayant son siège social n°152 Chemin de la Peyresse à Gréoux-les-Bains (04800), sollicitant une prolongation du permis de stationnement accordée jusqu’au 25 juillet 2025 ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité de tous pendant la durée des travaux et que ceux-ci impacteront le sol ;

Considérant qu'il importe de faciliter l'accomplissement de cette demande et qu'il y a lieu de règlementer l'occupation du domaine public afin de maintenir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.

ARRETE

Article 1 : Permis de stationner :

L'entreprise ABELLAN CONSTRUCTIONS, mandatée par la SCI FLADS, est autorisée à exécuter les travaux de rénovation de la façade d’une maison de village située au n°17 rue Barboïse en occupant temporairement le domaine public par l'installation d'un échafaudage de type ALTRAD du 26 au 28 juillet 2025, et à stationner un véhicule transportant la machine à façade qui se déplacera au fur et à mesure de l'avancée des travaux. À charge pour elle de se conformer aux dispositions des alinéas et articles prévus dans cet arrêté.

Article 2 Redevance :

La société « Eurl ABELLAN CONSTRUCTIONS » s'acquittera d'une redevance de domaine public s'élevant à la somme de 70,00 euros qui se décompose comme suit :

Emprise sur la voie publique Tarif

par un échafaudage 1 euro! m’/jour : 3 jours du 26 au 28 juillet 2025 Soit : 20,00 X 3 jours = 60,00 euros 20 mi de longueur et 1 m de largeur 5,00 euros par jour supplémentaireDépartement

Alpes-de-Haute-Provence N°2025-193 Canton REPUBLIQUE FRANCAISE

Valensole Liberté — Egalité — Fraternité

Commune

Gréoux-les-Bains ARRETE DU MAIRE

Le règlement de droit de place sera acquitté par le permissionnaire en une seule fois à réception de l'Avis de la Direction Générale des Finances Publiques de Forcalquier et ce dans les délais d'exigibilité portés sur l’état de la somme à payer.

Article 3 : Sécurité et signalisation de chantier :

La signalisation temporaire de chantier de restriction et de protection de chantier, d'interdiction de circuler, est à la charge et sous la responsabilité du pétitionnaire qui sera en outre responsable de tous les dommages et accidents éventuels survenus dans le cadre de cet arrêté.

Le pétitionnaire devra donc procéder à la signalisation de restriction et de déviation de son chantier conformément aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1 (8 partie), relative aux principes fondamentaux de la signalisation temporaire (mise à jour par l'arrêté du 11 février 2008).

L'entreprise devra en particulier appliquer les prescriptions suivantes : - Le PV d'installation devra être affiché sur l'échafaudage comme prévu par la réglementation. -_ L'échafaudage fixe est d'une hauteur de 6m et soumis aux normes NF EN 12810 et NF EN 12811 présentant les spécifications des éléments et les méthodes de calcul des structures des échafaudages jusqu'à 24m de haut.

- L'accès au plateau de l'échafaudage se fera par un escalier avec trappe ; - Une protection sera installée sur le sol, le long de la façade afin de préserver le sol de tâches d'enduit ou autres produits devant être utilisés ;

- L'installation de l'échafaudage fixe doit se faire de manière à résister aux contraintes météorologiques et efforts prévus. I! devra être stable.

- L'échafaudage doit être équipé de dispositifs de protection collective sur les côtés extérieurs. - La charge admissible de l'échafaudage doit être indiquée, notamment sur chacun de ses planchers ;

-__ Des plaintes et des lisses seront installés afin d'éviter les chutes de personnes ou d'objets ; - L'échafaudage sera installé conformément à la configuration de la rue qui est une rue montante: échafaudage 8 pieds sur 1 mètre de largeur et de 20 m de longueur avec une hauteur de 6 mètres, avec un maximum de 20 cm entre la façade et l'échafaudage. - Des filets de sécurité devront être installés sur tout l'échafaudage ainsi que des protections en bois afin de protéger au maximum les passants ;

- Un panneau signalant les travaux devra être mis en place en amont et en aval du cheminement piétons à proximité. Les piétons seront invités, via des panneaux, à emprunter un autre itinéraire et pour des raisons de sécurité, la circulation des piétons sera interdite au droit du chantier.

- Le pétitionnaire pourra stationner le véhicule transportant une machine à façade le long du chantier sur 20 mi:

- Cette voie devra demeurera accessible, à tout instant, aux services de secours, au SMUR et au personnel en charge de la lutte contre l'incendie ;

- L'entreprise devra assurer en permanence un bon état de propreté dans la zone d'intervention et ses abords et réalisera autant de fois que nécessaire le nettoyage de la chaussée. Aucun dépôt de matériaux ou déchets ne devra rester sur le domaine public après le départ de l'entreprise. Toute dégradation de la voie publique sera à la charge de l'entreprise et tout dommage causé au domaine public devra être repris qualitativement à l'identique par l'entreprise ;

- La durée des travaux de réfection/et ou de remises en état éventuelles ne devra pas excéder 15 jours. Les tranchées en cas de non-conformité aux prescriptions techniques définies, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai de 15 jours, au terme duquel, le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

- Le pétitionnaire prendra l'engagement de décharger expressément la commune et ses représentants de toutes les responsabilités civiles, pour ce qui concernent tous les risques éventuels, et notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés auxDépartement

Alpes-de-Haute-Provence N°2025-193 Canton REPUBLIQUE FRANCAISE

Valensole Liberté — Egalité — Fraternité

Commune

Gréoux-les-Bains ARRETE DU MAIRE

personnes ou aux biens, par le fait d'un accident survenu au cours ou à l’occasion du passage de leurs véhicules, s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurées à cet effet auprès d’une compagnie française agréée par le Ministère du Travail.

Article 4 : Prescriptions techniques particulières :

La Société « Eurl ABELLAN CONSTRUCTIONS » devra assurer en permanence un bon état de propreté dans la zone d'intervention et ses abords et réalisera autant de fois que nécessaire le nettoyage de la chaussée. Aucun dépôt de matériaux ou déchets ne devra rester sur le domaine public après le départ de l’entreprise. Toute dégradation de la voie publique sera à la charge de l'entreprise et tout dommage causé au domaine public devra être repris qualitativement à l'identique par l’entreprise.

Article 5 : Formalités d'urbanisme :

DP 0040942500055.

Article 6 : Responsabilité :

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son bénéficiaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de ces travaux. L'entreprise sera notamment responsable des accidents pouvant survenir, par défaut ou insuffisance de signalisation. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Validité et renouvellement de l’arrêté — remise en état des lieux : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse en résulter, pour ce dernier, de droit à l'indemnité.

En cas de révocation de l'autorisation et au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 8 : Publication et affichage :

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Gréoux-les-Bains. Il devra être apposé visiblement sur le lieu des travaux afin de prévenir les usagers et les riverains.

Article 9 : Recours

Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa publication ou de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 10 :

Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Gréoux-les-Bains, Madame la Directrice des Services Techniques, Monsieur le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Gréoux-les-Bains, le 25 juillet 2025.

Paul AUDAN