Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2022 705 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2022 591 Rue Auguste Meunier Avenue Francois Mitt
Arrêté - A2022 742 43 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 566 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 272 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 709 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 480 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 300 Rue Auguste Meunier
unknown - A2022 624 63 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2023 226 63 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2022 589 Rue Auguste Meunier
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2022 589 Rue Auguste Meunier)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2022-589
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
RUE AUGUSTE MEUNIER
TRAVAUX DE NUIT REMPLACEMENT CHAMBRE EU ET EP
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de nuit sur le remplacement chambre EU et EP sur chaussée par l’entreprise ESTP , il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur la rue Auguste Meunier.
A R R E T E
ABROGE ET REMPLACE A2022-534
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Afin de permettre le bon déroulement des travaux, sur le rond-point rue Auguste Meunier, le stationnement sera interdit pour tous les véhicules sur l’emprise des travaux et cela pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cas d’une neutralisation partielle, sur des voies comprenant plusieurs files, la circulation des véhicules sera reportée sur les voies adjacentes, dans le même sens.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION
La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par l’entreprise ESTP, chargée des travaux, sous le contrôle de SUEZ et des Services Techniques Municipaux. ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du mercredi 10 août 2022 à 22h au samedi 13 août 2022 à 6h sans interruption.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public conformément à la décision du 14 décembre 2021, à savoir 20,40€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Madame le Commissaire de Police, cheffe de la circonscription d’agglomération de Villeparisis, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES, - Monsieur le Capitaine du Centre de secours et d’Intervention de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - TRANSDEV / STBC, 75 rue Gustave Nast, 77 500 CHELLES,
- ART 77, 1 rue des Raguins, 77128 VILLENOY,
- SUEZ, 14 rue de Derrière la Montagne, 77500 CHELLES,
- ESTP, Route départementale 319 77166 GRISY SUISNES, Le Clot Millet - Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles le 20 juillet 2022
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 08/08/22
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois