Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0228 sasvm rue de la glane 28.08.25
Arrêté - arrete ndeg0136 sasvm 16 rue de fere 26.06.25
Arrêté - arrete ndeg0034 sasvm 52 rue de fere 19.02.26
Arrêté - arrete ndeg0227 sasvm 2 rue des bains 25.08.25
Arrêté - arrete ndeg0247 sasvm 28 rue carnot 2.11.26
Arrêté - arrete ndeg0166 sasvm 34 rue leon lhermitte 23.07.
Arrêté - arrete ndeg098 sasvm route detrepilly 14.04.25
Arrêté - arrete ndeg0269 sasvm av de champagne 16.12.24
Arrêté - arrete n003 sasvm av de la republique 09.01.25
Arrêté - arrete ndeg0119 sasvm av dessomes 21.05.25
Arrêté - arrete ndeg0241 sasvm 23 rue jules maciet 14.10.26
Document publié le Jeudi 15 octobre 2026 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0241 sasvm 23 rue jules maciet 14.10.26)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Ti (héteau
chierry 2937195
N/ Réf : MR/FB/VD - A-2026-ST- 0241
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23,84,86.60
Mai! : techniques@ville-chateau-thierry.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
RUE JULES MACIET
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu Parrêté interministériel relaüf à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Nouveau Code Pénal,
Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du
24 Novembre 2014,
Vu FArrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l'Entreprise SASVM demeurant à BRASLES (AISNE) doit procéder au renouvellement d'un
branchement eau potable au N°23 RUE JULES MACIET , pour le compte de VEOLIA, du mercredi 14
octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 de 8h00 à 18h00 et qu'il y a lieu d'en faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICLE ! : Stationnement
Du mercredi 14 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit au
droit du N°28 RUE JULES MACIET , pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en
infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la
Route.
ARTICLE li : Cheminement piétons
Du mercredi 14 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 de 8h00 à 18h00, l'entreprise devra mettre en place
la signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons.
ARTICLE IN: Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la rnise en place de la
signalisation réglementaire peñdant la durée de l'arrêté.
ARTICLEIV: Réduction de chaussées si besoin
Sans objet
ARTICLE V : Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin
Sans objet
ARTICLE VI: Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir
d'en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chanter et
à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise, sept jours avant la date
de l'intervention. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois
qu’il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté
ARTICLE VIH: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de
compactage dans les règles de l'art, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront
demander à l’entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de
l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention
ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise
devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le
ou les concessionnaires. Les enrobés seront à mettre en œuvre dans la continuité des travaux.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci.
L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et fou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée
par les Services Techniques de la Ville.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la
chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l’arrêté dans les boites
aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand ü y a une rue barrée. Elle
devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par
la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VII: Ampliation
Monsieur le Président de la C.A.R.C.T.,
Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry,
Le Centre Hospitalier,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.LS. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry,
Le Direction Générale des Services de la Ville de Château-Thierry,
La Direction des Services Techniques de la Ville de Château-Thieny,
La Direction du Service Communication de la Ville de Château-Thierry,
Le Service de la Police Municipale,
Les concessionnaires,
L'Union Industrielle du Sud de l'Aisne,
L'entreprise SASVM,
Direction des Services de Transport des Hauts de France,
Transports KEOLIS Fablio,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Chêteau-Thierry, le a eckcoe€ Dar Ç
Pour le Maire,
Signé par Mohamed REZZOUKI (COMMUNE
. CHATEAU THIERRY},
l'Adjoint
Î le 07/10/2026 à 17:19:31
Mohamed REZOURI Ref:11922907-18019445-1-D
Notification le lie L
Publication eolLolZré.