Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=572:arr
Arrêté - arretes municipaux.html?download=572:arrete 2025 6
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=470:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=458:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=470:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=458:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=470:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=447:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=447:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=495:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1. 2025 66 alternat vdb
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Paradou.
Lien du pdf (Arrêté - arretes municipaux voiries 1. 2025 66 alternat vdb)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
PARADOU
* ed
CE FES
d EE
MAIRIE DE PARADOU
13520
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2025-66
OBJET : Arrêté municipal : circulation alternée, D17 — 20 Avenue de la Vallée des Baux pour remplacement d’un cadre et dalles pour le compte d'ORANGE.
Le maire de la commune du Paradou
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-1 à L 2215-é6; Vu le Code de la route et notamment les articles R 110-1: R 110-2:R 411-5:R411-8:R 411-18 et R 411-25 à R 411-28,
Vu l'instruction interministériellé sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992; {livrel- huitième partie: signalisation temporaire), Vu la demande écrite du 09/04/2025 formulée par l'entreprise CIRCET CAB1580, TSA 70011, 69134 DARDILLY Cedex, pour réaliser le remplacement d'un cadre et dalles pour le compte d'ORANGE,
Considérant qu'il y à lieu de restreindre la circulation à une voie à l'aide d'un alternat par signaux manuels K. 10 ou feux tricolores, sur cette voie, dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux,
ARRÊTE :
Article 1. Du 28/04/2025 au 12/05/2025 la circulation au 20 Avenue de la Vallée des Baux, au
droit des travaux, est réduite à une voie et réglée avec signaux manuels K. 10 ou feu tricolore dans le sens de circulation des points de repères (PR) décroissants, pour rédaliser le remplacement d'un cadre et dalles.
Article 2. La vitesse de tous les véhicules circulant sur la voie est limitée à 20Km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention « 20 ». Article 3. Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. Cette interdiction sera matérialisée par Un panneau B3. Article 4. Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone des travaux et de part et d'autre sur une longueur de 100 m, excepié pour les véhicules affectés au chantier.
Aficle 5. La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction Interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées por les soins de l'entreprise « CIRCET ».
Article 6. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7. Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur à chaque extrémité du chantier.
Article 8. Madame le Maire de la commune du Paradou,
Monsieur le Commandant de Brigade de Ia Gendarmerie des Baux de Provence, Monsieur le Chef de la Police Municipale Mutudalisée,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
\
Fait au Päradou, 17/04/2025