Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2025.11.1234 prorogation ar 2025 11 1168 au 12 dec
Arrêté - 2025.1201329 prorogation ar 2025 12 1277 au 22 dec
Arrêté - 2025.12.1321 prorogation ar 2025 12 1281 au 19 dec
Arrêté - 2026.06.711 prorogation ar 2026 05 599 au 31 juill
Arrêté - 2023.01.22 prorogation ar 2026 01 11 au 23 janvier
Arrêté - 2025.03.358 Prorogation AR 2025 02 217 rue des Pyr
Arrêté - 2025.04.449 Prorogation AR 2025 01 80 av Peyramale
Arrêté - 2025.03.388 Prorogation AR 2025 03 286 av du Parad
Arrêté - 2025.03.369 Prorogation AR 2025 03 303 rue Ampère
Arrêté - 2025.03.356 Prorogation AR 2025 02 170 rue de la G
Arrêté - 2025.12.1317 prorogation ar 2025 11 1200 au 31 decembre 2025
Document publié le Jeudi 13 novembre 2025 par la commune de Lourdes.
Lien du pdf (Arrêté - 2025.12.1317 prorogation ar 2025 11 1200 au 31 decembre 2025)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
LOURDES des Pyrénées
VILLE DE LOURDES —
RIPUSLIQUE FRANÇAISE
Nature de l'acte : 8.3
N° 2025 12 1317
Mis en ligne le A£..42..r2S
PROROGATION DE L'ARRÊTÉ N°2025 11 1200 EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2025 RELATIF À L'ÉLEVATION D'UN ECHAFAUDAGE ET STATIONNEMENT INTERDIT SUR 3 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT AU DROIT DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N°9 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE
Le Maire de la Ville de Lourdes,
Vu l'arrêté municipal n° 2025 11 1200 du 13 novembre 2025 relatif à l’élévation d'un échafaudage et stationnement interdit sur 3 emplacements de stationnement au droit de l'immeuble portant le n°9 rue de l'hôtel de ville du 21 novembre au 19 décembre 2025 inclus
Vu la demande de prorogation de l’autorisation du 19 décembre au 31 décembre 2025 inclus,
Considérant qu’il est donné une suite favorable à l’entreprise Anthony LARCADE BOIS en raison du non achèvement des travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 - Prorogation
Les dispositions prévues par l’arrêté municipal initial susvisé sont prorogées du 19 décembre au 31 décembre 2025 inclus.
ARTICLE 2 - Recours.
Conformément à l’article R421-1 du Code de justice administrative, Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant Le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé ou à compter de sa date de publication électronique.
TICLE 3 - licati l'arrêté.
Madame la Directrice Générale Adjointe des Services et les agents placés sous son autorité, et Madame la Cheffe de la Police Municipale, sont chargées, chacune en ce qui La concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lourdes, le 15 décembre 2025
Pour Le Mai
Philippe ERNANDEZ
VILLE DE LOURDES
2, RUE DE L'HÔTEL DE VILLE - 65100 LOURDES - FRANCE
Tél.: 33 (0}5 62 94 65 65 / Fax: 33 (0}5 62 46 10 36 - www.lourdes.fr Natifié Le ......,....,...,,.....,.uuusssss
o Par courrier recommandé envoyé Le ...........,........
o Par remise en main propr
X(Par mail envoyé AS LA AIS
Je soussigné(e)...................,.....,.........
Signature : ..................,..,.....,......
Certifie avoir recu un exemplaire du présent acte. À compter de
cette date, le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de PAU
Cours Lyautey - 64000 PAU
dans un délai de deux mois.