Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 185 circulation rue de la Glaciere
Arrêté - 96 Circulation rue de la Gentiane
Arrêté - 96 SENS UNIQUE DE CIRCULATION RUE SAINT ANTOINE
Arrêté - 76 Circulation rue de Marmot
unknown - 97 Sationnement rue de la Glaciere
Arrêté - 80 Circulation rue de Gaudran
Arrêté - 52 circulation rue Lamartine
unknown - 186 stationnement rue de la Glaciere
Arrêté - 61 Circulation rue Pasteur
Arrêté - 109 circulation rue du Bois
Arrêté - 96 Circulation rue de la Glaciere
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuilly-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 96 Circulation rue de la Glaciere)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Eau et assainissement,
NZ-Coobi | | Una eally-Crinchis)) Nous, Maire de la Ville de Neuilly-Crimolois
ARRETE N° 23-AT-7287/ À 2023-07-04_96
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU la demande de travaux effectuée sous le numéro 231227 par laquelle il est demandé l'autorisation d'installer un chantier dans l'emprise de la voirie au bénéfice de l'entreprise SCUB pour le compte de SOGEDO
VU la permission de travaux sur la voie publique délivrée par Dijon métropole, autorisant le demandeur à engager sur son domaine les travaux objets de la demande susvisée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
VU le permis de stationnement autorisant l'entreprise SCUB à installer le chantier relatif à la demande sus-visée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
CONSIDÉRANT
que pour assurer la sécurité et limiter les perturbations à la circulation lors du déroulement des travaux sur réseaux d'eau potable que doit réaliser l'entreprise SCUB pour le compte de SOGEDO, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales de restriction de la circulation : RUE DE LA GLACIERE et RUE CLAUDE DEBUSSY
ARRÊTONS
Article 1
A TITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
NEUTRALISATION DE VOIE et LIMITATION DE VITESSE | 22 RUE DE LA GLACIERE (Neuilly-Crimolois) et 8 RUE CLAUDE DEBUSSY (Neuilly-Crimolois), À compter du 10/07/2023 et jusqu'au 21/07/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent. La circulation des piétons est interdite sur le trottoir.
Les piétons devront emprunter le trottoir d'en face. La signalisation suivante sera mise en place de part et d'autre du chantier au niveau des traversées piétons : panneau "Piétons, traversez" ou si la situation ne le permet pas 30 mètres avant le chantier : panneau "Piétons, traversez" + AK5 + panonceau "Traversée de piétons”. La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l'entreprise SCUB.
Article 3
Le présent arrêté devra être affiché visiblement sur les lieux.
Article 4
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- DGAST, Madame la Directrice des Services de la Mairie de Neuilly-Crimolois et Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Quetigny
- L'entreprise SCUB
- SOGEDO
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution. Fait à Neuilly-Crimolois,
Le 04/07/2023
Monsieur le M3i