Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 117 08AVR25 FRANCE TRAVAUX IDF MO
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 388 01DEC25 FRANCE TRAVAUX AVENUE
Arrêté - ARRETE 2026 A ST 058 02MARS26 FRANCE TRAVAUX PIST
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 267 14AOUT25 AVENUE DU PRESIDENT
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 314 24SEPT2025 GEOTHERMIE VALLENT
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 238 22JUILL25 PRESIDENT JF KENNED
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 107 31MARS25 RUE LEDUC BOUYGUES B
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 061 07FEV25 EMPRISE DE CHANTIER V
Arrêté - ARRETE 2026 A ST 121 10AVR26 DESHERBAGE ET NETTOYA
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 102 14MARS25 RUE GUYNEMER EMPRISE
Arrêté - ARRETE 2025 A ST 209 27JUIN25 Emprise de Chantier Gare Telepherique Urbain av du President jf Kennedy
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2025 A ST 209 27JUIN25 Emprise de Chantier Gare Telepherique Urbain av du President jf Kennedy)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
. Date de publication en ligne le :
ARRETE MUNICIPAL
« PORTANT PROLONGATION REGLEMENTATION TEMPORAIRE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L'INSTALLATION D'UNE EMPRISE DE CHANTIER, DU STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION AV PRESIDENT JF KENNEDY
A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 94190 »
CREATION D'AMENAGEMENTS DE SECURITE FUTURE GARE TELEPHERIQUE URBAIN
2025:- A - ST- ZCS
Le Maire de Villeneuve-Saint-Georges,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-2,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code de la Route et notamment son article R.417-10,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment le livre 1-8éme partie sur la signalisation temporaire,
VU le Règlement Sanitaire Départemental et particulièrement l'article 99-7 sur les abords de chantiers,
VU les prescriptions techniques relatives aux travaux exécutés sur le domaine public routier communal et départemental,
VU l'ensemble des divers arrêtés municipaux réglementant le stationnement des véhicules de toute nature avenue du Président JF Kennedy,
VU la délibération n°21.3.21 du conseil municipal du 08/07/2021 approuvant le règlement voirie,
VU l'arrêté municipal 2025 - A- ST - 237 en date du 05/12/2024,
VU l'accord technique donné par le CD94, gestionnaire de cet axe,
CONSIDERANT la demande formulée par la Société « France Travaux » domiciliée 13 rue du Bois Cerdon 94460 VALENTON pour le compte d'IDF Mobilités, pour des travaux de création de passages surélevés sécurisés au droit de la nouvelle gare du téléphérique urbain au Bois Matar, avenue du Président JF Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges 94190.
ARRÊTE
Article 1: Du lundi 30 juin 2025 au vendredi 28 novembre 2025, l'entreprise est autorisée à installer sur le domaine public, une emprise de chantier neutralisant une partie du trottoir et de la piste cyclable en vis-à-vis de la nouvelle gare du téléphérique, au Bois Matar, avenue du Président JF Kennedy 94190 Villeneuve-Saint-Georges.
27 juin 2025 Article 2 : Du lundi 30 juin 2025 au vendredi 28 novembre 2025, le stationnement des
véhicules de toute nature sera interdit et considéré comme gênant en vis-à-vis et sur toute la longueur de ces travaux.
Article 3 : La circulation sera maintenue mais alternée à l'aide de feux en alternat gérés par le demandeur.
Phase 1 : du lundi 30 juin 2025 au vendredi 28 novembre 2025, neutralisation de la voie de circulation coté gare et alternat sur la voie d'en face coté résidences.
Phase 2 : du lundi 30 juin 2025 au vendredi 28 novembre 2025, neutralisation de la voir de circulation coté résidences et alternat sur la voir coté gare.
La vitesse est limitée à 30 km/h sur toute la longueur du chantier.
Le pétitionnaire sous sa responsabilité et à son initiative mettra en place une signalisation verticale visible de jour comme de nuit destinée à baliser les emprises, et à rendre visibles tous les obstacles, ainsi qu'une signalisation appropriée pour réglementer la circulation et le stationnement.
Les piétons seront canalisés sur des parcours réputés sans danger. La fouille sera ceinte de
barrières et pontée durant toute la durée des travaux. La chaussée sera nettoyée de toutes salissures éventuelles.
En fin de chantier, le demandeur remettra en place les enrobés du trottoir à l'identique.
Article 4 : Le balisage du chantier par l'entreprise permissionnaire des travaux devra être conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire, livre 1 - 8è"e partie et en particulier ses articles 119,120,121,129 et 132.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier et publié sur le site de la ville.
Article 6 : Tout véhicule non autorisé ne respectant pas les dispositions à l'article 2 sera considéré comme gênant. L'immobilisation et la mise en fourrière seront présentes dans les conditions prévues aux articles L325_1 et suivants du code de la route.
Article 7 : Considérant la nature des travaux à entreprendre dans la voie précitée, l'adaptation du présent arrêté aux aléas du chantier sera impérativement signalée aux autorités de Police.
Article 8 : L'application des arrêtés municipaux réglementant le stationnement des véhicules de toute nature sera suspendue pendant toute la durée des travaux, aux lieux et dates définis aux articles 1° et 2 du présent arrêté.
Article 9 : Madame la Directrice Générale des Services, Madame la Commissaire de Police, Monsieur le Chef du Service de la Police Municipale et les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise.
Article 10 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de Villeneuve Saint-Georges dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être formé devant le Tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le recours doit être introduit auprès du Tribunal administratif de Melun par voie postale (43 rue Charles de Gaulle, 77000 MELUN) ou par voie électronique (www.telerecours.fr).
Fait à Villeneuve-Saint-Georges, le 27 JUIN 2025
Marc LE À —Æofiseillère Départementale,
Kristell NIASME