Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 3. CONVENTION REVERSEMENT PUP NEXITY
Déliberation - 4. CONVENTION REVERSEMENT PUP PRIAMS
Déliberation - 2. CONVENTION REVERSEMENT PUP SCI RHONE 2
Déliberation - 9. Convention reversement PUP AQUARELLE ORNEX
Déliberation - 9. Finances Convention de reversement PUP Aquarell
Déliberation - 8. Finances Convetion de reversement PUP Fonciere
Déliberation - 4. Finances Convention reversement montant PUP ORE
Déliberation - 2. Finances Convention reversement montant PUP SCI
Déliberation - 3. Finances Convention reversement montant PUP NEX
Déliberation - 8. Social Convention reservation logement avec Dyn
Déliberation - 8. Convention Reversement PUP Chantin
Document publié le Lundi 1 avril 2019 par la commune d'Ornex.
Lien du pdf (Déliberation - 8. Convention Reversement PUP Chantin)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
C O N V E N T I O N R E L A T I V E A U X M O D A L I T ÉS D’EX É C U T I O N D E L A C O N V E N T I O N D E P R O J E T U R B A I N P A R T E N A R I A L « R U E D E V I L L A R D » C O N C L U E E N T R E L A C O M M U N A U T É D ’AGGLOMERATION DU PAYS DE G E X E T L A C O M M U N E D’O R N E X
ENTRE :
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex, représentée par son Président en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil communautaire en date du
Ci-après dénommée la « Pays de Gex agglo »
D’UNE PART,
ET :
La Commune d’Ornex, représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du
Ci-après dénommée « la commune »
D’AUTRE PART,
2
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT
Vu la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) et ses annexes signées entre la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et la société dénommée FONCIERE CHANTIN le 1er avril 2019.
Vu le projet de réalisation par la société FONCIERE CHANTIN d’une opération immobilière de 38 logements dont 10 logements locatifs sociaux, située rue de Villard, sur les parcelles cadastrées section AD n° 7 - 111 et 125.
Considérant que comme le prévoit la convention de Projet Urbain Partenarial conclue entre la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et la société FONCIERE CHANTIN, la réalisation de ce projet résidentiel nécessitera la construction d’équipements publics de maîtrise d’ouvrage communale, il convient d’organiser les rapports entre Pays de Gex agglo, signataire de la convention de Projet Urbain Partenarial et la commune d’Ornex.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention, que Pays de Gex agglo et la commune d’Ornex ont accepté de signer, est de définir les modalités d’exécution de la convention de Projet Urbain Partenarial conclue entre la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et la société FONCIERE CHANTIN.
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS À RÉALISER DONT UNE PARTICIPATION A ÉTÉ DEMANDÉE À LA SOCIETE FONCIERE CHANTIN - COUT PREVISIONNEL
Les équipements de maîtrise d’ouvrage communale correspondant aux besoins de l’opération FONCIERE CHANTIN sont :
La participation à hauteur des bénéfices retirés par les futurs habitants des projets :
- de construction d’une salle de classe, y compris l’aménagement du préau et de la cour de récréation, dans le groupe scolaire rue de Villard ;
- d’extension du réseau de distribution électrique ENEDIS.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PARTICIPATION REVERSÉE À LA COMMUNE PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
L’utilité des équipements excédant les besoins de l’opération, la société FONCIERE CHANTIN finance une partie du programme d’équipements publics, dans les proportions suivantes :
0,47 salle de classe, y compris l’aménagement du préau et de la cour de récréation, soit 101 050,00 € HT ;
100 % du montant total de l’extension du réseau de distribution publique ENEDIS, soit 14 361,18 € HT.
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex s’engage à reverser à la commune l’ensemble du montant de la participation perçue de la société FONCIERE CHANTIN pour la construction de ces équipements de maîtrise d’ouvrage communale, intégrant le cas échéant les réajustements prévus par la convention PUP signée entre Pays de Gex agglo et la société FONCIERE CHANTIN, les avenants ou la rédaction d’une nouvelle convention en cas de modification du programme de construction.
En cas de non-paiement de la société FONCIERE CHANTIN, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex ne pourra s’acquitter des montants dus. Aucune pénalité ne lui sera demandée.
3
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
Les versements étant liés au dépôt de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), la commune s’engage à transmettre à Pays de Gex agglo :
- l’arrêté de permis de construire dès délivrance ;
- la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) dès dépôt en mairie.
Sans ces documents, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex ne pourra pas procéder au recouvrement des sommes dues auprès de la société FONCIERE CHANTIN.
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex procèdera au paiement des sommes dues à la commune dans le mois suivant leur encaissement effectif, à savoir :
− 50 % soit 57 705,59 € HT dans le mois suivant le dépôt de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) du permis de construire ;
− 50 % soit 57 705,59 € HT à partir du treizième (13) mois après le début des travaux (dépôt de la DROC) du permis de construire.
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex procédera au paiement uniquement lorsqu’elle aura perçue la participation due par la société FONCIERE CHANTIN.
ARTICLE 5 – DÉLAIS DE RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La commune s’engage à achever les travaux de réalisation des équipements publics dont elle a la maîtrise d’ouvrage aux échéances suivantes :
- Construction d’une salle de classe : dernier trimestre 2020
- Extension du réseau de distribution électrique : deuxième semestre 2021
La commune prendra les dispositions nécessaires pour respecter les échéances susmentionnées.
Si ces échéances sont dépassées et sauf prorogation des dates d’achèvement d’un commun accord, la commune s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts si ces retards ont été préjudiciables à Pays de Gex agglo au regard notamment des engagements pris dans la convention PUP la liant à la société FONCIERE CHANTIN.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties.
ARTICLE 7 – ÉVOLUTION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
En cas de circonstance exceptionnelle, ou de modification de la convention PUP signée entre la société FONCIERE CHANTIN et la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, les parties s’engagent à se revoir pour modifier, le cas échéant, et au vu des justificatifs fournis par la société FONCIERE CHANTIN, la présente convention.
ARTICLE 8 – CONDITIONS RÉSOLUTOIRES
La présente convention sera résolue de plein droit si la société FONCIERE CHANTIN n’obtient pas son permis de construire ou si le permis est annulé suite à retrait administratif ou jugement du tribunal administratif.
4
ARTICLE 9 – LITIGES
Tout litige résultant de l’application de la présente convention et ses suites sera du ressort du tribunal administratif de Lyon.
ARTICLE 10 – ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention de participation, les parties intervenantes font élection de domicile :
− pour la communauté d’agglomération du Pays de Gex : 135 rue de Genève – 01170 Gex − pour la commune : rue de Béjoud – 01210 ORNEX
ARTICLE 11 - ANNEXES CONTRACTUELLES
Les annexes contractuelles sont les suivantes :
− ANNEXE 1 : la délibération du 28 mars 2019 autorisant le président de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex à signer la convention PUP;
− ANNEXE 2 : la convention PUP conclue entre la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et la société FONCIERE CHANTIN.
Pour la commune d’Ornex
À Ornex
Le
Jean-François OBEZ
Maire,
Pour la Communauté d’agglomération du Pays de
Gex,
À Gex,
Le
Patrice DUNAND
Président,
En deux exemplaires originaux,