Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 91 Déménagement 150 rue de Cangé
Arrêté - 212 CIRCET Rue de Cangé
Arrêté - 747 ERS Rue de Cangé
Arrêté - 319 Déménagement 147 rue de Cangé
Arrêté - 1703 SARL TP FERRE 17 rue de Cangé
Arrêté - 1197 Benne 141 rue de Cangé
Arrêté - 422 TPPL 182 rue de Cangé
Arrêté - 858 INSTITUT PISCINE 91 rue de l'Ormeau
Arrêté - 1655 SOGEA Impasse chateau d'eau de la Rue de
Arrêté - 1818 SOGEA Impasse chateau d'eau de la Rue de
Arrêté - 285 LOIRE FACADES 91 rue de Cangé
Document publié le Mardi 4 avril 2023 par la commune de Saint-Avertin.
Lien du pdf (Arrêté - 285 LOIRE FACADES 91 rue de Cangé)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
A R R Ê T É
ARRETE SC/AG/23.03.14/285
Réglementant la circulation et le stationnement
pour des travaux de ravalement de façades
91 rue de Cangé
Le Maire de Saint-Avertin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 et suivants, Vu le Code de la Route, et notamment l’article R417-10,
Considérant la demande pour des travaux de ravalement de façades qui doivent avoir lieu du 28 mars au 4 avril 2023 inclus, au 91 rue de Cangé, réalisés par l’entreprise Loire Façades, 24 avenue Marc Chagall 37100 Tours pour le compte de M. MOUSSET,
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité du public et le bon déroulement du chantier, Considérant l’intérêt général, les dispositions suivantes seront applicables :
A R R E T E
ARTICLE PREMIER : MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE
Le demandeur est autorisé à installer un échafaudage sur le trottoir au droit du 91 rue de Cangé aux dates mentionnées ci-dessus.
Il sera muni d’une bâche contre les projections et protégé par un platelage afin de se prémunir contre les chutes d’outils ou de matériaux.
L’échafaudage sera muni d’un éclairage pour la nuit.
ARTICLE DEUXIEME : CIRCULATION
La circulation des piétons se fera sur le trottoir opposé au chantier.
ARTICLE TROISIEME : STATIONNEMENT
Le Demandeur est autorisé à neutraliser 1 place afin de stationner un camion benne en face du 150 rue de l’Ormeau aux dates mentionnées ci-dessus.
Le stationnement sera interdit au droit de l’encombrement.
Le stationnement de tout véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens du code la route.
ARTICLE QUATRIEME : SIGNALISATION
La pré-signalisation, la signalisation réglementaire seront assurées par le demandeur 48 h avant le début du chantier et sous son entière responsabilité afin d’assurer la sécurité des piétons (en amont et en aval du chantier).
Le demandeur devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
ARTICLE CINQUIEME : VITESSE
La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 30 km/h au droit du chantier et sur 100 m de part et d’autre.
ARTICLE SIXIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées par les agents verbalisateurs de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale et poursuivies conformément à la loi.
ARTICLE SEPTIEME : RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le Maire de Saint-Avertin dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
ARTICLE HUITIEME : AMPLIATION
- Commissariat Central de Police de Tours
- Police Municipale - Le Pétitionnaire
Saint-Avertin, le 14 mars 2023
Le Maire,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,
Laurent RAYMOND.