Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 32 26 travaux rue Gambetta
Arrêté - 48 26 travaux rue Gambetta
Arrêté - 70 26 stationnement semi remorque rue de la Grande
Arrêté - 44 26 travaux rue du Pisque
Arrêté - 69 26 travaux rue Gambetta
Arrêté - 68 23
Arrêté - 43 26 travaux avenue de l'Armagnac
Arrêté - 51 26 travaux côte de la Caserne
Arrêté - 45 26 travaux signalisation horizontale
Arrêté - 76 26 travaux réseau telecom
Arrêté - 68 26 travaux rue de la Grande Lande
Document publié le Samedi 11 avril 2026 à 12h11 par la commune de Roquefort.
Lien du pdf (Arrêté - 68 26 travaux rue de la Grande Lande)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
VILLE
DE
ROQUEFORT
Département
des
Landes
ER
Commune
de
ROQUEFORT
I
È
ï
N°
68 -
26
*L*+
LÉRNES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
DU
MAIRE
ARRETE
DE
CIRCULATION
TEMPORAIRE
PORTANT
REGLEMENTATION
Le
Maire
de
Roquefort,
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales,
complétée
et modifiée
par
la loi
n°
82-623
du
22
juillet
1982 ;
VU
le code
de
la
route
et
notamment
les
articles
R
110.1,
R
110.2,
R
411.5,
R
411.8,R
411.18etR
411.25à
R 411.28;
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L 2213.1
à
L
2213.6 ; VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992
;
VU
la demande
formulée,
par
l'entreprise
SIRTEC
Mont
de
Marsan
437
rue
Ferme
Larrouquère
40000
MONT
DE
MARSAN
Représentée
par
Monsieur
Lilian
DUPOUY,
En
date
du
06
avril
2026
Considérant
les
travaux
de
branchement
électricité
Enedis,
Considérant
l'empiétement
du
chantier
sur
le bord
de
chaussée,
Considérant
la
nécessité
de
préserver
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
il y
a
lieu
de
réglementer
la circulation
par
rétrécissement
de
chaussée.
ARRETE
ARTICLE
1
:
Du
lundi
04
mai
2026
au
vendredi
29
mai
2026,
pour
une
durée
de
travaux
de
5
jours,
de
8h00
à
18h00,
la
circulation
sera
réglementée
par
rétrécissement
de
chaussée
sur
la
rue
de
la Grande
Lande
au
droit
du
n°
505.
ARTICLE
2
: La
vitesse
de
tous
les
véhicules
circulant
sur
les
voies
visées
à
l’article
1
sera
limitée
à 30
km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
B
14
portant
la
mention
"30". ARTICLE
3
: Les
dépassements
sur
l'emprise
du
chantier
sont
interdits
quelles
que
soient
les
voies
laissées
libres
à
la circulation.
Cette
interdiction
de
dépasser
sera
matérialisée
par
un
panneau B
5.
ARTICLE
4
: Pendant
la
durée
des
travaux,
aucun
stationnement
ne
sera
autorisé
sur
l'emprise
de
la
zone
de
travaux
et
de
part
et
d'autre
sur
une
longueur
de
20
mètres,
excepté
pour
les
véhicules
affectés
au
chantier.
La
circulation
des
piétons
sera
déviée
sur
le trottoir
d'en
face. ARTICLE
5
: La
signalisation
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
temporaire
approuvées
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992
(CF
12).
La
pose,
la
maintenance
et
la
dépose
de
la
signalisation
temporaire
sera
à
la
charge
de
l'Entreprise
SIRTEC.
ARTICLE
6
: Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
ARTICLE
7
: Le
présent
arrêté
sera
publié
et
affiché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
et dans
la commune
de
Roquefort.
ARTICLE
8
: Conformément
à
l’article
R
102
du
code
des
tribunaux
administratifs,
le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
PAU
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
notification
ou
de
publication.
ARTICLE
9
:
MM.
le
Maire
de
la
commune
de
Roquefort,
le
Commandant
le
Groupement
de
Gendarmerie
des
Landes,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à
:
UTD
Villeneuve.
Fait à Roquefort,
le
Q b AVR. 2026
Le
Maire,
O b
AVR
2026
Document
certifié
exécutoire
à compter
du:
Publié
sur le site internet
le:
Mb
AVR
20%
Le
Maire
Conformément
aux
dispositions
de
la
loi
78-17
du
06/01/1978
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
le
bénéficiaire
est
informé
qu'il
dispose
d’un
droit
d'accès
et
de
rectification
qu'il
peut
exercer,
pour
les
informations
le
concernant,
auprès
de
la
commune
ci-dessus
désignée.