Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE 348.2025 TERIDEAL
Arrêté - ARRETE 35.2025 TERIDEAL ANNUEL 30012024111516
Arrêté - ARRETE 208.2024 TERIDEAL AMENAGEMENT PAYSAGER 0506
Arrêté - ARRETE 406.2022 TERIDEAL SA MABILLON ANNUEL 060120
Arrêté - ARRETE 415.2022 TERIDEAL PARKING RUE LORIOTS 05012
Arrêté - ARRETE 407.2022 TERIDEAL SA MABILLON CAPVM EBTRETI
Arrêté - Arrete n°212
Arrêté - Arrete n°213
Arrêté - ARRETE 442.2024 EIFFAGE
Arrêté - ARRETE 438.2024 VTMTP
Arrêté - ARRETE 425.024 TERIDEAL
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vaires-sur-Marne.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 425.024 TERIDEAL)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Vile de ‘Vaires-sur-Marne ff
VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE République Française (Seine et Marne)
EJ/PA/TD
N°425/2024
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET: Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation dans diverses voies.
Le Maire de la Ville de Vaires-sur-Marne,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2,
L2212-5, L2213-1 L2213-2,
VU le Code de la Route et notamment ses articles, R411-3, R411-8 et R417-10,
VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière des routes et autoroutes,
CONSIDÉRANT que l’entreprise TERIDEAL SA MABILLON domiciliée 17 rue des Campanules à LOGNES Marne la Vallée cedex (77185) va procéder à des travaux arboricoles sur le patrimoine arboré pour le compte de la Commune
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réglementer provisoirement le stationnement et la circulation afin d’assurer la sécurité publique dans les diverses voies de la ville, à compter du 1° janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
À compter du l* janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 l’entreprise TERIDEAL SA MABILLON sera autorisée à intervenir sur le domaine public de la commune, afin de procéder à des travaux arboricoles.
ARTICLE 2 :
Le stationnement pourra être interdit pour l’ensemble des véhicules, y compris les riverains, sur l'emprise des travaux.
ARTICLE 3 :
La circulation sera éventuellement rétrécie ou alternée par !£ chaussée, régie par une signalisation de type tricolore ou K10.
ARTICLE 4 :
Pour des raisons de sécurité, la vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h dans les voies
concernées par les travaux. /2024
ARTICLE 5
L’entreprise intervenante aura la charge d’organiser le chantier pour permettre la libre circulation des piétons. Il leur reviendra de prendre toutes les dispositions pour éviter les accidents ou incidents du fait des travaux.
ARTICLE 6 :
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en place des barrières et panneaux de sécurité au droit de chaque ouverture de chaussée ou trottoir, suivant la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 :
Les signalisations et pré-signalisations seront mises en place et maintenues en état par l’entreprise chargée des travaux.
ARTICLE 8 :
L’entreprise sera autorisée exceptionnellement à circuler avec des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
ARTICLE 9:
Le présent arrêté sera affiché par l’entreprise aux extrémités du chantier avant et pendant les travaux.
ARTICLE 10 :
L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires, pour éviter, dans toute la mesure du possible de salir les abords du chantier ainsi que les chaussées empruntées. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route, une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, des abords et chaussées intéressés.
En outre, dès l’achèvement des travaux l’entreprise effectuera l’enlèvement des matériaux en
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (branches, feuilles).
ARTICLE 11 :
Si, par négligence ou carence de l’entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n’étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en demeure à l’intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat.
ARTICLE 12 :
Dispositions relatives à la protection des riverains :
Les dispositifs mécaniques bruyants ne pourront être utilisés entre 19 heures et 8 heures. L'entreprise devra mettre à une extrémité du chantier les poubelles de riverains si les services de ramassage des ordures ménagères ne peuvent pénétrer dans les diverses voies de la ville. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être
assurés.
ARTICLE 13 :
Le stationnement des véhicules de secours, municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour nécessité de service sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant.
ARTICLE 14 :
Les infractions au présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions habituelles, seront poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur à savoir : /2024
Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé ou mis en fourrière aux frais et risques de son propriétaire, conformément aux dispositions de cet arrêté. Toute entreprise n’ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l’interdiction de stationner sera contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en stationnement gênant.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.
ARTICLE 15:
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville, le Directeur des Services Techniques, la Police Municipale, la Gendarmerie de Chelles, le Commissariat de Police de Noisiel, les Sapeurs- Pompiers de Chelles, les Sapeurs-Pompiers de Torcy, la RATP, la STBC, la société AMV. APOLO 7, les gestionnaires des réseaux de bus, le SIETREM, l’entreprise TERIDEAL SA MABILLON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 16:
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Melun qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Vaires-sur-Marne, le 17 décembre 2024.
Madame Le Maire,
Conseillère Communautaire,
Publié le 10/01/2025
CDS