Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 145 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 139 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 119 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 374 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 258 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 118 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 250 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 256 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 340 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 338 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 145 reglementant le stationnement et la circulation rue de la Foret
Document publié le Lundi 28 avril 2025 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 145 reglementant le stationnement et la circulation rue de la Foret)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Ville de
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st.travaux@rixheim.fr
145 / VOI / 2025
Vu
68171 RIXHEIM CEDEX, le 28 avril 2025
ARRÊTE
Réglementant le stationnement et la circulation
Rue de la Forêt
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du ler septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L
2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de la route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et
7 juin 1977 relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-S
la demande de l’entreprise SOGEA EST en date du 25 avril 2025 pour des travaux de
branchement AFP,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation rue de la Forêt, au niveau des travaux, afin de permettre le bon déroulement des travaux sur le
réseau AEP,
Arrête:
Article 1°: Le stationnement de tout véhicule sera interdit, des deux coté de la
chaussée, rue de la Forêt au niveau des travaux. Cette interdiction fera l’objet d’une
signalisation par panneaux B6. La signalisation devra être mise en place minimum 48 heures à l’avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. Article 3 : La circulation au niveau des travaux, rue de la Forêt, se fera sur une voie
restreinte, et complétée par un dispositif conique KSa si nécessaire.
- Pour les travaux sur la chaussée, une signalisation précisée dans les articles
4 et 5 seront à respecter.
- Les traversées de chaussée se feront uniquement par demi-chaussée.
- Etant donné la configuration de la rue (voie sans issue), il ne sera pas
possible de la fermer à la circulation.
Article 4 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des
panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AK5 + KCI
« circulation alternée », AK3 + B3 et AK17 + B14 limitant la vitesse à 30 Km/h sera
mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 5: Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des
dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS, KCI « circulation
alternée » + B3 et B14 limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une
post signalisation par panneaux B31.
Article 6: Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état par
l’entreprise, pendant toute la durée du chantier.
Article 7 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise
SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER, conformément aux
dispositions de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (signalisation
temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 8 : Ces mesures s’appliqueront du 16 au 30 mai 2025
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours citoyens »
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à :
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
Monsieur le Chef de la Police Municipale,
— Monsieur Richard PISZEWSKI, adjoint en charge du plan de circulation et de la
sécurité de la route,
Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
L’entreprise SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER,
Fait à RIXHEIM, le 28 avril 2025
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM le ? 0 AVR 2075