Arrêté - 608a circulation reglementee rue henri matisse et route d allan

Documents similaires

Arrêté - 939a circulation reglementee rue henri matisse

Arrêté - 1106a circulation reglementee route d allan

Arrêté - 592a circulation reglementee ancienne route d alla

Arrêté - 908a circulation reglementee chemin de redondon et

Arrêté - 844a circulation reglementee chemin de redondon et

Arrêté - 557a circulation reglementee chemin de redondon et

Arrêté - 46a elagage rue des belges et rue henri matisse 1

unknown - 949a circulation reglementee route d allan

Arrêté - 1209a permission de voirie rue henri matisse

Arrêté - 971a permission de voirie rue henri matisse

Arrêté - 608a circulation reglementee rue henri matisse et route d allan Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar. Lien du pdf (Arrêté - 608a circulation reglementee rue henri matisse et route d allan)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, ARRETE MUNICIPAL

REGLEMENTATION de la CIRCULATION

RUE HENRI MATISSE et ROUTE D'ALLAN

---=000=---

DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

Nos Réf. :JC/CJ/PP/LC/JPM

Numéro : 2023.06.608A

Le Maire de la ville de Montélimar,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2273-6

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 4171-25, R 417-3 et R. 417-12 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 4ème partie. signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire Considérant que pour permettre les travaux du 26/06/2023 au 21/07/2023 sur les RUE HENRI MATISSE et ROUTE D'ALLAN, et pour assurer la sécurité des Usagers, il U a lieu de réglementer la circulation, Vu la demande en date du 07/06/2023 par laquelle CONSTRUCTEL demeurant Chemin de Fortuneau 26200 MONTELIMAR représentée par Madame NATHALIE VITRY demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public RUE HENRI MATISSE et ROUTE D'ALLAN

ARRÊTE

ARTICLE 1: :

Pour permettre à CONSTRUCTEL demeurant Chemin de Fortuneau 26200 MONTELIMAR représentée par Madame NATHALIE VITRY d'effectuer un remplacement de poteaux télécom et pose d'un poteau, la circulation et le stationnement RUE HENRI MATISSE et ROUTE D'ALLAN seront réglementés du 26/06/2023 au 21/07/2023 Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des

travaux.

ARTICLE 2 La circulation est alternée par manuellement :

ARTICLE 3 :

L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travaux. Les véhicules de l'entreprise ont un emplacement réservé autorisé , de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi. Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et gênant au sens de l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. L'accès des riverains sera maintenu. La chaussée sera rétrécie à l'abord du chantier La vitesse sera limitée à 30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention "30".

ARTICLE 4- REFECTION :

La réfection sera réalisée à l'identique. Si le marquage au sol venait à être endommagé. il devra être repris à l'identique.

ARTICLE 5 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Madame NATHALIE VITRY (CONSTRUCTEL).

ARTICLE 6 : :

Signalisation du chantier :l sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :- La présence de travaux,

- L'entrée et la sortie de véhicules,

- La limitation de vitesse,

- La fin de chantier.

D'Une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire

de son chantier de jour comme de nuit. L'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la

protection de son chantier.

Signalisation aux usagers : Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en

place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux

préciseront :

- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,

- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,

- L'entreprise réalisant les travaux,

- L'objet des travaux,

- Leur durée.

Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêté. Ces

panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétons. Le pétitionnaire

demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des

travaux. Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de

dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaire. Dés l'achèvement des travaux, Un

nettoyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué.

ARTICLE 7 :

Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention

dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une

solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin

des travaux sur chaque site planté de platanes.

ARTICLE 8 :

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la

signalisation.

ARTICLE 9 :

Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent. de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Montélimar le 08/06/2023

Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans Les DEUX MOIS à partir de

la notification de l'arrêté considéré. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche

prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors ètre introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme

de deux mois vaut rejet implicite).

mi Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr