Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ADM 056 2026 AT Voirie Route de Nantes
Arrêté - ADM 016 2026 AT voirie ROUTE DE NANTES
Arrêté - ADM 147 2026 AT voirie 51 route de Nantes
Arrêté - ADM 121 2026 AT voirie La Plaine
Arrêté - ADM 120 2026 AT voirie La Levraudiere
Arrêté - ADM 122 2026 AT voirie Burelle
Arrêté - ADM 074 2026 AT 7 Route du Port
Arrêté - ADM 070 2026 AT voirie rue de la roseraie DOMOBAT
Arrêté - ADM 134 2026 AT voirie rue Aristide Briand
Arrêté - ADM 119 2026 AT voirie La Levraudiere PI 53
Arrêté - ADM 144 2026 AT voirie Route de lHyverniere
Document publié le Vendredi 6 novembre 1992 par la commune de Chapelle-Heulin.
Lien du pdf (Arrêté - ADM 144 2026 AT voirie Route de lHyverniere)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
“Chap elle Mairie de SS eulin
, LA CHAPELLE-HEULIN
ARRÊTÉ DU MAIRE n° 144/2026
ARRÊTE MUNICIPAL TEMPORAIRE
PORTANT AUTORISATION D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX
PORTANT CIRCULATION ALTERNÉE PAR SIGNAUX MANUELS
PORTANT INTERDICTION DE DEPASSEMENT DES VEHICULES LEGERS ET DES POIDS LOURDS
LIMITANT LA VITESSE A 30 KM/H
SUR VOIRIE COMMUNALE HORS AGGLOMERATION
“ROUTE DE L'HYVERNIERE”
COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN
Le Maire de la commune de LA CHAPELLE-HEULIN,
VU l’article L.2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L110-1 et suivants, R411-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire — Livre | Huitième partie
- approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992, complétée par l’arrêté du 8 avril 2002, modifiée par l'arrêté du 11
février 2008 ;
VU la demande reçue en mairie de La Chapelle-Heulin le 14 septembre 2026 de la société TECHNIROUTE
représentée par Monsieur DUDOIT Éric 05.49.91.90.62, concernant la réalisation de travaux de réparations
ponctuelles de chaussée, Route de l’Hyvernière commune de La Chapelle-Heulin pour une durée de 15 jours à
compter du lundi 21 septembre 2026 ;
VU la nécessité de règlementer la circulation et le dépassement compte tenu de l'emprise sur voirie afin de
permettre le bon déroulement des travaux et de maintenir des conditions de visibilité et de sécurité
satisfaisantes sur une route communale à double sens de circulation ;
VU l’état des lieux ;
CONSIDERANT qu’il convient de réglementer temporairement la circulation et le dépassement afin de permettre
le bon déroulement des travaux ;
ARRETE
Article 1 — Objet de la per: n
La présente permission de voirie autorise l’entreprise Techniroute à occuper temporairement le domaine public
communal pour la réalisation des travaux de réparations ponctuelles de chaussée route de l’Hyvernière sur le
territoire de la commune de La Chapelle-Heulin.
Du lundi 21 septembre au lundi 05 octobre 2026, les travaux se dérouleront route de l’Hyvernière commune de
La Chapelle-Heulin ;
Article 3 — Occupation du domaine public
Dans le cadre des travaux, l’empiètement de la voie est autorisé pour les besoins du chantier, des mesures
d'interdiction de dépassement des véhicules légers et des poids lourds seront applicables dans l'emprise des
travaux.
27 rue Aristide Briand 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
Téléphone : 02.40.06.74.05
Courriel : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr Article 4 — Circulation et signalisation
La circulation routière sera réglementée par un alternat par signaux manuels B15/C18 avec sens prioritaire de
circulation et la vitesse sera limitée à 30 km/h.
L'entreprise bénéficiaire devra :
- Mettre en place une signalisation temporaire réglementaire conforme aux prescriptions en vigueur ;
- Assurer la sécurité des usagers et des riverains pendant toute la durée du chantier ;
- Maintenir, dans la mesure du possible, l'accès aux propriétés riveraines ;
- Rétablir la circulation et les emplacements de stationnement à l'identique dès la fin des travaux ;
Article 5 - Remise en état des lieux
À l'issue du chantier, l’entreprise devra remettre en parfait état la chaussée, les trottoirs et tout élément du
domaine public affecté par les travaux.
Article 6 — Responsabilité
Le permissionnaire demeure responsable de tous dommages pouvant survenir du fait des travaux ou de
l'occupation du domaine public. La commune est dégagée de toute responsabilité pendant la période
d'exécution des travaux.
Article 7 — Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la mairie dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif
compétent.
Article 8 — Affichage de l'arrêté
Le présent arrêté sera affiché en mairie de La Chapelle-Heulin ainsi qu’aux extrémités du chantier ou des sections
réglementées.
Article 3
Monsieur le Maire de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
Madame la Directrice Générale des Services de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
Madame la Directrice des Services Techniques de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Chapelle-Heulin, le 17 Septembre 2026
Le Maire,
Jean TEURNIER
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Les pétitionnaires (TECHNIROUTE)
Les services techniques de la commune (Voirie)
Police municipale
27 rue Aristide Briand 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
Téléphone : 02.40.06.74.05
Courriel : accueil @mairie-lachapelleheulin.fr