Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ADM 016 2026 AT voirie ROUTE DE NANTES
Arrêté - ADM 068 2024 AT Route de Nantes
Arrêté - ADM 074 2024 AT Route de Nantes
Arrêté - ADM 074 2026 AT 7 Route du Port
Arrêté - ADM 071 2026 AT voirie rue de la roseraie STGS
Arrêté - ADM 070 2026 AT voirie rue de la roseraie DOMOBAT
Arrêté - ADM 068 2026 AT voirie rue de la roseraie deviatio
Arrêté - ADM 056 2024 AT voirie du 08 04 au 07 05
Arrêté - ADM 069 2026 AT voirie les ragonnieres
Arrêté - ADM 011 2026 AT voirie LES RAGONNIERES
Arrêté - ADM 056 2026 AT Voirie Route de Nantes
Document publié le Vendredi 6 novembre 1992 par la commune de Chapelle-Heulin.
Lien du pdf (Arrêté - ADM 056 2026 AT Voirie Route de Nantes)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Chapelle Mairie de Heulin
LA CHAPELLE-HEULIN
ARRÊTÉ DU MAIRE n° 056/2026
ARRÊTE MUNICIPAL TEMPORAIRE
PORTANT AUTORISATION D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX
PORTANT CIRCULATION ALTERNÉE PAR SIGNAUX MANUELS
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT DES VEHICULES LEGERS ET DES POIDS LOURDS
LIMITANT LA VITESSE A 30 KM/H
SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE EN AGGLOMERATION
26 ROUTE DE NANTES
COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN
Le Maire de la commune de LA CHAPELLE-HEULIN,
VU l’article L.2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L110-1 et suivants, R411-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire — Livre | Huitième partie
- approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, complétée par l'arrêté du 8 avril 2002, modifiée par l'arrêté du 11
février 2008 ;
VU la demande reçue en mairie de La Chapelle-Heulin le 18 mars 2026 de la société EL2D représentée par
Madame VEILLON Stéphanie, 06.71.95.87.39, concernant des travaux de raccordement électrique aéro-
souterrain avec tranchée ; au droit du chantier « 26 Route de Nantes » pour une durée de 30 jours à compter du
lundi 20 avril 2026 ;
VU la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement compte tenu de l’emprise sur voirie afin de
permettre le bon déroulement des travaux et de maintenir des conditions de visibilité et de sécurité
satisfaisantes sur une route départementale à double sens de circulation ;
VU l'état des lieux ;
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer temporairement la circulation et le stationnement afin de
permettre le bon déroulement des travaux ;
ARRETE
Article 1 — Objet de la permission
La présente permission de voirie autorise la société EL2D à occuper temporairement le domaine public
communal pour la réalisation des travaux de pose d'un tuyau PVC sur le territoire de la commune de La Chapelle-
Heulin.
Article 2 — Lieu et durée
Du lundi 20 avril 2026 au mardi 19 mai 2026, les travaux se dérouleront au 26 Route de Nantes à La Chapelle-
Heulin.
Article 3 - Occupation du domaine public
Dans le cadre des travaux, l’empiètement de la voie est autorisé pour les besoins du chantier, des mesures
d'interdiction de stationnement et de dépassement des véhicules légers et des poids lourds seront applicables
dans l'emprise des travaux.
27 rue Aristide Briand 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
Téléphone : 02.40.06.74.05
Courriel : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr Article 4 — Circulation et signalisation
La circulation routière sera réglementée par un alternat par signaux manuels B15/C18 avec sens prioritaire de
circulation et la vitesse sera limitée à 30 km/h.
L'entreprise bénéficiaire devra :
- Mettre en place une signalisation temporaire réglementaire conforme aux prescriptions en vigueur ;
- Assurer la sécurité des usagers et des riverains pendant toute la durée du chantier ;
- Maintenir, dans la mesure du possible, l'accès aux propriétés riveraines ;
- Rétablir la circulation et les emplacements de stationnement à l'identique dès la fin des travaux ;
Article 5 - Remise en état des lieux
À l'issue du chantier, l’entreprise devra remettre en parfait état la chaussée, les trottoirs et tout élément du
domaine public affecté par les travaux.
Article 6 —- Responsabilité
Le permissionnaire demeure responsable de tous dommages pouvant survenir du fait des travaux ou de
l’occupation du domaine public. La commune est dégagée de toute responsabilité pendant la période
d'exécution des travaux.
Article 7 — Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la mairie dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif
compétent.
Article 8 — Affichage de l’arrêté
Le présent arrêté sera affiché en mairie de La Chapelle-Heulin ainsi qu’aux extrémités du chantier ou des sections
réglementées.
Article 9
Monsieur le Maire de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
Madame la Directrice Générale des Services de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
Madame la Directrice des Services Techniques de la Commune de La Chapelle-Heulin ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à La Chapelle-Heulin, le 24 Mars 2026
Le Maire,
Jean TEURNIER
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Les pétitionnaires (EI2D)
Les services techniques de la commune (Voirie)
Police municipale 44
Conseil Général de Loire Atlantique — Délégation de l'Aménagement du Vignoble Nantais “ 225
Monsieur le commandant de la Brigade de Gendarmerie du Loroux -Bottereau
ALEOP
27 rue Aristide Briand 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
Téléphone : 02.40.06.74.05
Courriel : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr