Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2022 614 22 Rue Docteur Johannet
Arrêté - A2022 492 Rue Docteur Douarre
Arrêté - A2022 504 34 Rue Docteur Johannet
Arrêté - A2022 536 Rue Docteur Roux Rue Poulain
Arrêté - A2022 582 16 Rue Docteur Roux
Arrêté - A2022 727 9 Rue Docteur Calmette
Arrêté - A2022 722 2 Rue Palais Royal
Arrêté - A2022 584 2 Rue Louis Eterlet
Arrêté - A2022 559 2 Rue Robert Marcombe 47 Rue Mare Longue
Arrêté - A2022 506 Rue Franklin
Arrêté - A2022 691 2 Rue Docteur Douarre
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2022 691 2 Rue Docteur Douarre)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2022-691
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
2 RUE DU DOCTEUR DOUARRE
IMPLANTATION BOITE DE BRANCHEMENT EU ET EP
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux d’implantation d’une boite de branchement EU et EP, pour le compte de SUEZ par l’entreprise ESTP, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur la rue du Docteur Douarre.
A R R E T E
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Rue du Docteur Douarre :
Au droit du n° 2 de ladite rue, le stationnement sera interdit des deux côtés pour tous les véhicules, y compris les riverains sur l’emprise des travaux et cela pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cas d’une neutralisation partielle, sur des voies comprenant plusieurs files, la circulation des véhicules sera reportée sur les voies adjacentes, dans le même sens.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION
La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par l’entreprise ESTP, chargée des travaux, sous le contrôle de SUEZ et des Services Techniques Municipaux. ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 26 septembre 2022 au 25 octobre 2022 inclus soit 30 jours calendaires.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public conformément à la décision du 14 décembre 2021, à savoir 20,40€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES - Monsieur le Capitaine de la Brigade d’Intervention et de Secours de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - CA PVM, 5 cours de l’Arche Guédon, 77200 TORCY,
- SUEZ, 14 rue de Derrière la Montagne, 77500 CHELLES,
- ESTP, Route départementale 319 77166 GRISY SUISNES, Le Clot Millet, - Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles le 14 septembre 2022
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 23/09/22
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois