Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2022 557 29 47 Rue Thorigny
Arrêté - A2022 722 2 Rue Palais Royal
Arrêté - A2022 691 2 Rue Docteur Douarre
Arrêté - A2022 584 2 Rue Louis Eterlet
Arrêté - A2022 506 Rue Franklin
Arrêté - A2022 680 Rue Bois Rue Pin
Arrêté - A2022 540 2 Avenue Cheminots
Arrêté - A2022 560 Rue Louis Eterlet
Arrêté - A2022 589 Rue Auguste Meunier
Arrêté - A2022 875 18 Rue Deslandes
Arrêté - A2022 559 2 Rue Robert Marcombe 47 Rue Mare Longuenoue
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2022 559 2 Rue Robert Marcombe 47 Rue Mare Longuenoue)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2022-559
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
RUE ROBERT MARCOMBE
RUE DE LA MARE LONGUENOUE
TRAVAUX DE GENIE CIVIL SUR LE POSTE GRT GAZ
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de génie civil sur le poste GRT GAZ, il convient de règlementer le stationnement et la circulation sur la rue Robert Marcombe.
A R R E T E
Prolongation du A2022-397
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Rue Robert Marcombe :
Au droit du poste de GAZ devant le n° 2 ladite rue, le stationnement sera interdit des deux côtés pour tous les véhicules y compris les riverains et cela pendant toute la durée des travaux.
Le stationnement est autorisé pour une base vie, devant le n° 47 rue de la Mare Longuenoue.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : SIGNALISATION
La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par les entreprises MTC et ADF, chargée des travaux, sous le contrôle des Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 5 : VERBALISATION
En cas de non-respect des règles de stationnement, le véhicule contrevenant sera verbalisé et pourra être placé en fourrière par les services de Police suivant l’article R417-10 / II / 10 e alinéa du Code de la Route. ARTICLE 6 : PERIODE DE TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 31 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public conformément à la décision du 14 décembre 2021, à savoir 20,40€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES - Monsieur le Capitaine de la Brigade d’Intervention et de Secours de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - GRT GAZ, 7 rue du 19 Mars 1962, 92622 GENNEVILLIERS CEDEX, - MTC, 7 rue des Marronniers, 95720 LE MESNIL-AUBRY,
- GROUPE ADF, ZI la Bastide Blanche-Bât G, 13127 VITROLLES, - Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles, le 7 juillet 2022
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 29/07/22
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois