Arrêté - Thorez Leclerc du 2 01 AU 17 02 23 COLAS

Documents similaires

Arrêté - THOREZ 20 07 AU 16 12 2022 COLAS

Arrêté - MOLIERE DU 3 01 AU 2 02 23 CAPOCCI

Arrêté - LECLERC LE 16 12 22 JO COLAS IDF

Arrêté - CASANOVA DU 23 01 AU 10 02 23 STPS

Arrêté - MOLIERE DU 2 AU 20 01 23 VEOLIA

Arrêté - CASANOVA DU 2 AU 20 01 23 COREBAT

Arrêté - JAURES DU 2 AU 6 01 23 AZTP

Arrêté - THOREZ LE 3 10 22 INFRANEO

Arrêté - THOREZ DU 14 AU 18 11 22 FGC

Arrêté - MARAT KLEBER DU 9 01 AU 8 02 23 GUINIER CONSTRUCTI

Arrêté - Thorez Leclerc du 2 01 AU 17 02 23 COLAS Document publié le Jeudi 25 août 2022 par la commune d'Ivry-sur-Seine. Lien du pdf (Arrêté - Thorez Leclerc du 2 01 AU 17 02 23 COLAS)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, TV ns

Arrêtés municipaux

EXTRAIT DU REGISTRE

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

AVENUE MAURICE THOREZ (R.D.154 A)

AVENUE DU GENERAL LECLERC (R.D.154)

Mesures provisoires

Le Maire d'Ivry-Sur-Seine,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1,

L2213.2, L 22133, L 22131, L 221345,

VU le Code de la Route et notamment ses articles R 417-10, R 417-12 et L 325-1, L 325-2, L 325-3,

Vu l’arrêté municipal du 25 aout 2022 pris dans le cadre d’importants travaux entrepris avenue Maurice Thorez par la société COLAS — 121 rue Paul Fort —- 91310 Montlhery, agissant pour le compte de la DSEA — 4 avenue des Violettes — 94380 Bonneuil sur Marne (rénovation du réseau d’assainissement),

CONSIDERANT que les travaux vont se poursuivre et que pour circuler dans les avenues Maurice Thorez et du Général Leclerc nécessitent la mise en place de dispositions provisoires touchant la circulation et le stationnement afin de préserver la sécurité et la tranquillité publiques,

ARRETE

ARTICLE 1 :

DECIDE d'appliquer les mesures suivantes à compter du 2 janvier 2023 à 9 heures jusqu’au 17 février 2023 à 16 heures 30 :

> Avenue Maurice Thorez

° Neutralisation à l’avancement du chantier du stationnement au droit des n°° 219-213 et 193,

° _Neutralisation de la piste cyclable à l’avancement du chantier au droit du n°193 :

les cyclistes seront déviés sur la voie de circulation générale,

e Neutralisation du trottoir à l’avancement du chantier au droit des n°° 173-209 et 213 : les piétons seront déviés sur le stationnement neutralisé par les traversées existantes,

+ _ Neutralisation partielle du trottoir au droit des n°° 191-193 et face aux n°° 199-207 : la circulation des piétons pourra s’effectuer sur le cheminement interne à l’espace vert, e Limitation de vitesse à 30km/h,

> Avenue du Général Leclerc

° Neutralisation des quatre premières places de stationnement depuis l’avenue Maurice Thorez,

e Limitation de vitesse à 30km/h.

94205 Ivry-sur-Seine Cedex Département du Val-de-Marne

S/SEINE T (33) 01 49 60 25 08 F (33) 01 49 60 25 88

IVRY | Mairie Esplanade Georges MarraneARTICLE 2 :

Abroge l’arrêté municipal du 25 aout 2022 susvisé à compter du 2 janvier 2023 à 9 heures.

ARTICLE 3 :

PRÉCISE que ces dispositions seront matérialisées réglementairement par les soins et sous l'entière responsabilité de l'entreprise chargée des travaux.

ARTICLE 4:

INDIQUE que les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront déférées aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5 :

AMPLIATION du présent arrêté sera adressée après publication à :

- M le Commissaire d'Ivry-sur-Seine,

- M. l’Officier commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers d'Ivry-sur-Seine,

-_ LA POSTE d'Ivry-sur-Seine,

- M. le Directeur du SAMU,

- VEOLIA Propreté,

- SEPUR,

- RATP,

-_ Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre,

- M. le Responsable de S* Territorial Ouest- D.T.V.D .du Conseil Départemental de Val-de-Marne,

- D.T.S.P (voies départementales),

-_ Société COLAS — 121 rue Paul Fort - 91310 Montlhéry.

FAIT EN MAIRIE, LE 12 DEC 107

Pour le Maire d'Ivry-sur-Seine

et par délégation

TE Cément Pecqueux

; y à Adjoint au Maire

ET \£

(ES À \ ue SE 2

K

Pour extrait certifié conforme

au registre des arrêtés municipaux

LE MAIRE D'IVRY-SUR-SEINE

Pour le Maire, la Responsable du service

PUBLIE SUR ivry94.fr _. Déplace s-Stationnement LE 13 DEC 1 : % 1Y a Ction Espaces Publigs cp

\ = |

|

SR 3"" Nathalie Leberthon