Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR 2024 104 CIRC BENAITEAU AV CLEMENCEAU du 26 avr
Arrêté - AR 2024 089 VOI BENAITEAU AV clemenceau du 15 au 2
Arrêté - AR 2024 129 VOI RABILLER AV Clemenceau le 27 mai
Arrêté - AR 2025 086 VOI SAS LAURENT michel AV G CLEMENCEAU
Arrêté - AR 2025 077 VOI LA BISAGUE av G Clemenceau du 14 a
Arrêté - AR 2024 006 VOI AUTOUR du bois av clemenceau du 11
Arrêté - AR 2024 088 CIRC BENAITEAU AV clemenceau 15 au 26
Arrêté - AR 2024 091 CIRC HOMMES AV CLEMENCEAU du 15 avril
Arrêté - AR 2023 115 VOI SEDEK AV G CLEMENCEAU
Arrêté - AR 2025 088 VOI gm construction85l AV G CLEMENCEAU
Arrêté - AR 2024 105 VOI Benaiteau av Clemenceau du 26 avril au 3 mai
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Achards.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2024 105 VOI Benaiteau av Clemenceau du 26 avril au 3 mai)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUEFRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
COMMUNE LES ACHARDS
ARRETE N°2024-105-VOI Æ PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
S: PROLONGATION
LES ACHARDS
Le Maire
Vu la lof modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
Vu le Code de la Route ;
Yu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 22136 ;
Vu l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur Ja signalisation routière: Vu l'arrêté préfectoral du 28 juin 1965, portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales ; Considérant la demande de SARL BENAITEAU ZA les Chatelliers Chateaumur 85700 SEVREMONT ;
Considérant là demande de prolongation du 24/04 :
Considérant que des travaux sur le mur de dôture nécessitant l'installation d'un échafaudage sur le trottoir doivent avoir lieu 13 avenue Georges Clemenceau à LES ACHARDS,
ARRETE :
ARTICLE 1 : Autorisation.
La SARL BENAITEAU ZA les Chatelliecs Chateaumur 85700 SEVREMONT , est autorisée à occuper le domaine public dans le cadre des travaux sur le mur de clôture nécessitant l'installation d’un échafaudage sur le trottoir qui doivent avoir lieu avenue Georges CLEMENCEAU à LES ACHARDS du 26 avril au 3 mai2024, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles suivants.
ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières.
Les matériaux devront être disposés de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. Ils devront être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit,
La fabrication du mortier ou du béton, et de l'extinction des chaux sont formellement interdites sur la voie.
Les lieux seront remis à l'état identique (matériaux et couleur) immédiatement après l'achèvement des travaux.
ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier.
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (fivre 1 - 8ème rates « signalisation temporaire »). if est responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
ARTICLE 4 : implantation ouverture de chantier et récolement.
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant «1 jour » avant le début du stationnement afin de procéder à la vérification de f'implantatian. Cette dernière est autorisée du 26 avril au 3 mai 2024,
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle sestriction de circulation devront être sollicités 15 jours avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet.
ARTICLE 5 : Responsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un défai au terme duquel le gestionnaire de le voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration cumme en matière de contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE é : Formalités d'urbanisme.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. ARTICEE 7 : Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux.
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confète aucun doit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et une remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
ARTICLE 8 ; Publication
le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque extrémité du stationnement neutralisé ainsi que dans la commune des ACHARDS.
ARTICLE 9 : Exécution
Le Maire des Achards, la Directrice Générale de là Commune, Le Commandant du Groupement de la Gendarmerie de Les Achaids, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Ja SARL BEMATTEAU.
Fait à Les Achards, le
Le Maire, & Œ
Michel VATLA
Publié sur le site internet le 26/04/2524
Au registre