Arrêté - 20250814 ar TEC Temp 57 RENEMOUCHOTTE ESVIA

Documents similaires

Arrêté - 20251107 AR TEC TEMP 86 RENE MOUCHOTTE ESVIA

Arrêté - 20260507 AR TEC TEMP 57 PARKING PIERREAIGUE COMMUN

Arrêté - 20240527 AR TEC TEMP 69 Pinier Colas

Arrêté - 202508008 AR TEC TEMP 56 Assainissement CheminDeLa

Arrêté - 20240716 AR TEC TEMP 94 Halbrandière Enedis

Arrêté - 20260325 AR TEC TEMP 39 ROUTELUCASERIE CIRCET

Arrêté - 20260309 AR TEC TEMP 35 RUEDEFRESRESROUSSEAU PREM

Arrêté - 20260518 AR TEC TEMP 61 RENEMOUCHOTTE SADE

Arrêté - 20240705 AR TEC TEMP 91 Exupery Sogea

Arrêté - 20241223 AR TEC TEMP 148 CIRCET HALBRANDIERE

Arrêté - 20250814 ar TEC Temp 57 RENEMOUCHOTTE ESVIA Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu. Lien du pdf (Arrêté - 20250814 ar TEC Temp 57 RENEMOUCHOTTE ESVIA)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique, 2025/57 (temp)

ARRETE PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pose signalisation Rue René Mouchotte

Le Maire de la Commune de Saint Aignan de Grand Lieu

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée par la loin° 82-623 du 22 Juillet 1982

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992, livre |, huitième partie : "signalisation temporaire",

Vu la demande présentée par l'entreprise ESVIA, 44200 Indre, (g.cacheleux@esvia.fr) DAT25_01665 Considérant qu’il incombe à l'autorité municipale de prendre les dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité publique

Considérant que sur proposition du directeur du pôle sud-ouest, Nantes Métropole ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant les travaux de Voirie - Mise en œuvre signalisation horizontale (liaison Grandes Voies Vélos), Rue René Mouchotte du 15/09/2025 au 14/11/2025.

ARTICLE 2 : Circulation : dans la voie visée ci-dessus et durant les travaux suscités, la circulation des véhicules s'effectue, au droit du chantier, sur une seule file de façon alternée et réglée au moyen de piquets K10.

ARTICLE 3 : Vitesse : La vitesse est limitée à 30 km/h au droit et aux abords du chantier.

ARTICLE 4 : Stationnement : le stationnement est interdit au droit des travaux, sauf pour les véhicules de chantier.

ARTICLE 5 : Signalisation : l’entreprise est responsable de la mise en place de la signalisation, de sa conformité aux règles prévues par le code de la route et de son maintien jusqu'à la fin des travaux. Elle devra être particulièrement vigilante en cas de vents violents potentiels ou de vandalisme et prendre toutes les mesures préalables permettant d'assurer la sécurité publique. Dans l'hypothèse où des éléments du chantier et/ou de la signalisation présenteraient un danger pour la sécurité publique, les services de la Ville ou de Nantes Métropole pourront intervenir aux frais du bénéficiaire. En matière de stationnement, la signalisation sera apposée au moins 48 heures avant le début de l'installation du chantier.

ARTICLE 6 : Sanctions : toute circulation, tout stationnement ou tout arrêt de véhicule en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté, et notamment dans l'emprise délimitée pour l'exécution d'un chantier, est verbalisable en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les services de police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté.

Mairie - 1 place Miliénia - 44869 Saint-Aignan de Grand Lieu

Tél : C2 40 26 44 44 - contact@sagl.fr www.saint-aignan-grandlieu.fr

} Imprimé

sur

du

papier

recyclé

avec

des

encres

végétales

|ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Nantes, ou par l'application Télérecours citoyens à partir du site www.telerecours.fr :

Y Par le titulaire, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ;

V Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la Ville.

ARTICLE 8 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Directeur du Pôle Sud-Ouest, Nantes

Métropole, Monsieur le chef de la gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie.

Fait à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, le

14/08/2025

Le Mäire,

Président de Nantes Mé

L Fo

Publié le: 26181209<

2/2