Arrêté - 2023 353 Arrete travaux de sondages rue Pablo Rejas et rue Raoul Dufy

Documents similaires

Arrêté - 2023 150 Sondage Geotechnique rue Montflaury INFRA

Arrêté - 2023 482 Sondages hydrogeotechniques avenue du 8 M

Arrêté - 2023 401 Travaux gaz 119 rue Pierre Brossolette IT

Arrêté - 2023 114 TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU DASSA

Arrêté - 2023 164 Travaux electriques rue de Picardie rue d

Arrêté - 2024 157 Realisation de deux sondages rue Jean Zay

Arrêté - 2023 076 PROLONGATION Travaux electriques rue de P

Arrêté - 2023 009 Travaux electriques rue de Picardie rue d

Arrêté - 2023 211 Travaux gaz 2 rue du Docteur Dumoulin SPA

Arrêté - 2023 181 Travaux gaz 17 21 rue des Bauves SPAC pou

Arrêté - 2023 353 Arrete travaux de sondages rue Pablo Rejas et rue Raoul Dufy Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sarcelles. Lien du pdf (Arrêté - 2023 353 Arrete travaux de sondages rue Pablo Rejas et rue Raoul Dufy)Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit, \/

=

Ville de Sarcelles

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE N° 2023-353

VILLE DE SARCELLES

ARRÊTÉ DE CIRCULATION ET DE STATIONNËMENT TEMPORAIRE SONDAGES — RUE PABLO RÉJAS ET RUE RAOUL DUFY

Le Maire de la ville de Sarcelles,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et suivants,

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles R 417-1, R 417-6, R417-12, R415-11 et R411-8,

Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,

Vu arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

et les modifications intervenues à cette date,

Vu l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et par application des schémas et directives contenus dans les deux manuels du Chef de chantier (SETRA — Dernière

Edition),

Vu l'arrêté n°2008-525 du 25 février 2008 relatif à la règlementation de la collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés et la responsabilité des particuliers, des industriels et des commerçants et artisans pour les nuisances causées par les déchets, et notamment son article 15,

Vu l’arrêté n°2022-677 du 23 septembre 2022, de la ville de Sarcelles, portant délégation de fonctions à Monsieur Stéphane YABAS, Maire Adjoint chargé des bâtiments communaux, de la voirie, des réseaux et des cimetières,

Considérant les travaux de sondages — rue Pablo Réjas et rue Raoul Dufy, que doit effectuer l’entreprise SEMOFI — 565 rue des Vœux Saint-Georges (94290) VILLENEUVE-LE-ROI, pour le compte de CDC HABITAT — 32 rue Montfleury (95200) SARCELLES,

Il convient de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pendant la durée des

travaux.

ARRÊTE

Article 1 : L'entreprise SEMOFI -— Siret n° 844 472 563 00015, effectuera des travaux de sondages — rue Pablo Réjas et rue Raoul Dufy, sur la commune de Sarcelles.

Article 2 : Les travaux se dérouleront, de 08h00 à 16h00, du lundi 04 septembre 2023 au vendredi 22

septembre 2023 inclus.N° 2023-353

(suite 2)

Article 3 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier et sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de celui-ci.

Article 4 : L’entreprise susvisée en article 1 sera chargée :

- d’installer d’une part un panneau indiquant «la nature des travaux, le nom du maître de l'ouvrage, la durée et la date du début de ces travaux», et d’autre part un dispositif de sécurisation des travaux avec une signalisation routière et piétonne, des barrières de chantier,

- de mettre en place une circulation réduite sur l’emprise du chantier par demi-chaussée et réglée . P . par le personnel de chantier ou des feux tricolores provisoires, selon les nécessités,

-_ d’assurer, durant les travaux et leurs phasages, le transport des conteneurs à poubelles à ordures ménagères aux extrémités des chantiers, aux fins de collectes, aux jours et heures de passages de l’entreprise chargée du ramassage sur la ville. A défaut, elle collectera à ses frais, les ordures ménagères qui n’auraient pu être collectées par la collectivité territoriale, conformément à Particle 15 de l’arrêté n°2008-525 du 25 février 2008,

- de maintenir un état de propreté acceptable, aux abords du chantier et sur les zones de passage du public comprises dans le chantier, par le biais d’une aire de lavage, pendant toute la durée des travaux,

- de remettre à l’identique le trottoir ainsi que tout le mobilier urbain et/ou les bordures enlevées pour les nécessités du chantier.

Article 5 : Tout véhicule en infraction avec l’article 3 du présent arrêté, sera mis en fourrière aux frais du contrevenant.

Article 6 : Le non-respect d’une des clauses du présent arrêté entraînera la suspension immédiate du chantier.

Article 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise - 2-4 Boulevard de l’Hautil - BP 30 322 — 95027 CERGY- PONTOISE, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de son affichage.

Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, Monsieur le Commissaire Principal de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à SARCELLES, le quatre août deux mille vingt-trois