Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2026 01
Arrêté - A2026 99
Arrêté - A2026 139
Arrêté - A2026 94
Arrêté - A2026 35
Arrêté - A2026 73
Arrêté - A2026 37
Arrêté - A2026 36
Arrêté - A2026 127
Arrêté - A2026 62
Arrêté - A2026 05
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Ludres.
Lien du pdf (Arrêté - A2026 05)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
f_MEURTHE
-ET-MOSELLE
_Ÿ
CANTON
|
JARVILLE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE
uns
LUDRES
Liberté
- Egalité
- Fraternité
RE,
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
N°
2026-05
ARRETE
PORTANT
AUTORISATION
TEMPORAIRE
DE
VOIRIE
Le
Maire
de
la Ville
de
LUDRES,
Vu
les
articles
L.
2211-1,
L.
2212-2,
L.
2213-1
et
suivants
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales, Vu
l'article
R
610-5
du
Code
Pénal,
Vu
les
travaux
nécessaires
à
l'abattage
et
l'essouchage
d'arbres,
que
doit
réaliser
l'entreprise
HOLTZINGER,
dans
diverses
rues,
Vu
les
enregistrements
travaux
de
la Métropole
du
Grand
Nancy,
Considérant
qu'il
est
utile
et
nécessaire
de
prendre
toutes
les
mesures
appropriées
pour
éviter
les
accidents
pendant
la durée
du
chantier, ARRETE
ARTICLE
1°"
: En
raison
des
travaux
nécessaires
à
l'abattage
et
l'essouchage
d'arbres,
que
doit
réaliser
l’entreprise
HOLTZINGER,
du
26
janvier
au
26
juin
2026,
route
de
Mirecourt,
rue
Jacques
Gruber,
rue
Denis
Papin,
rue
du
Pré
Malnoi,
allée
du
Chêne,
rue
Pasteur,
rue
des
Mazurots,
route
de
Fléville,
rue
Pierre
et
Marie
Curie,
et
rue
Victor
Grignard,
la
circulation
s'effectuera
par
demi-chaussée
avec
piquets
mobiles
(K10)
ou
feux
tricolores.
Le
stationnement
sera
interdit
dans
les
rues
précitées
pendant
les
travaux
au
droit
du
chantier
et
la vitesse
sera
limitée
à
30
km/h.
La
zone
de
chantier
devra
être
protégée
à
l'avancement
par
une
signalisation
appropriée
et
mise
en
sécurité.
L'entreprise
devra
s'assurer
du
maintien
de
la voirie
et
des
abords
en
parfait
état
de
propreté.
A
l'issue
des
travaux,
la
zone
de
chantier
devra
être
remise
en
état
conformément
au
règlement
de
voirie
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy.
ARTICLE
2
: La
signalisation
adéquate
et
les
mesures
de
sécurité
seront
assurées
par
l'entreprise
HOLTZINGER.
ARTICLE
3:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
ARTICLE
4
: Les
services
de
la
Police
Nationale
et
de
la
Police
Municipale
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
LUDRES,
le 9 janvier
2026.
| Pierrg BOILEAU
Vice-Président
du
Grand
Nancy