Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete impasse des Genets
Arrêté - Arrete impasse Roglazou
Arrêté - Arrete Impasse de la Vallee
Arrêté - Arrete rue Roger salengro et impasse de la vallee
Arrêté - Arrete prolongation Impasse de la vallee Rue Roger
Arrêté - Arrete Rue de Bellevue
Arrêté - Arrete rue de Kergre
Arrêté - Arrete Rue des Chataigniers
Arrêté - Arrete Rue des Chataigniers
Arrêté - Arrete Rue de Bellevue
Arrêté - Arrete Impasse Toullan Bian
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Ploumagoar.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Impasse Toullan Bian)
Thèmes du document : Transports, Données personnelles, Télécommunications et internet,
République Française / Republik Frans
TC
ARRETE DU 17/03/2026
portant réglementation de la circulation
sur la VC dite impasse Toullan Bian,
pendant l'exécution du chantier de tirage et
raccordement fibre optique
Commune de Ploumagoar
du 23/03/2026 au 01/04/2026
Le Maire de Ploumagoar,
VU le code de la route,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des propriétés des personnes publiques,
VU le code de la voirie routière,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 8ème partie (signalisation temporaire), approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par arrêté du 6
décembre 2011 relatif à l'approbation des modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la demande en date du 12/03/2026 présentée par Constructel demeurant, 3 rue des Cruchets ZA
de la Barricade 22170 PLERNEUF.
VU la permission de voirie n° 2026/25
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier de
tirage et raccordement fibre optique, et que ces travaux ont un fort empiétement sur la chaussée, une circulation alternée par panneaux doit être imposée sur la VC dite impasse Toullan Bian pendant la
durée des travaux.
Mairie de Ploumagosar Plouvagor
1 Place du 8 mai 1945 - 22970 PLOUMAGOAR - O2 96 il 10 10
mairie@ville-ploumagosrfr - www.ville-ploumasgosrfr
Page 1ARRETE
ARTICLE 1
A compter du 23/03/2026 et jusqu'au 01/04/2026, pendant toute la durée des travaux de tirage et raccordement fibre optique, soit 10 jours, une circulation alternée et réglementée par feux de chantier KR11, sur une longueur maximum de 500 m, ou par piquets K10 sur une longueur maximum de 500 m, où par panneaux B15 / C18 sur une longueur maximum de 150 m, sera mise en place sur la VC dite impasse Toullan Bian, sur le territoire de la commune de Ploumagoar.
ARTICLE 2
Sur cette section, il sera interdit de dépasser et la vitesse sera limitée à 30 km/h.
ARTICLE 3
Sur cette section, le stationnement sera interdit.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier.
ARTICLE 5
En dehors des périodes d'activités du chantier, la nuit et les jours hors chantier, la circulation devra
être rétablie.
ARTICLE 6
Les dispositifs de signalisation nécessaires au balisage du chantier et à la réglementation de la circulation seront mis en place et entretenus de jour comme de nuit par Constructelconformément :
- aux dispositions de la 8 ème partie (signalisation temporaire) du livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992
- aux schémas CF22, CF 23 et CF 24 du manuel du chef de chantier "signalisation temporaire" ci- joints.
ARTICLE 7
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ces travaux.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8
le directeur de l'entreprise Constructel,
le Maire de Ploumagoar,
Mr le policier municipal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
le commandant de la Brigade de gendarmerie de Guingamp,
sont destinataires d'une copie pour information.
Page 2 sur 3Le Maire de Ploumagoar,
Yannick ECHEVEST,
Recours :
La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux
adressé à Mairie de Ploumagoar — 1 place du 8 mai 1945 — 22970 Ploumagoar. Elle peut également faire l’objet d'un recours
contentieux, dans le même délai à compter de sa notification, en saisissant le tribunal administratif de Rennes (par voie postale à l’adresse suivante : 34 Ctr de la Motte — 35044 Rennes ou, par l'application informatique "Télérecours citoyens",
accessible par le site internet suivant : http//www.telerecours.fr).
En cas de rejet du recours gracieux formulé dans le délai précité en l'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes peut également être formé contre
cette décision dans un délai de deux mois à compter du rejet.
Mentions relatives au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations
figurant dans ce formulaire.
Les informations recueillies permettent aux agents habilités des services communaux de la Commune de Ploumagoar :
- d'exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine routier communal,
- d'en exploiter et d'en analyser les données en vue de réaliser des statistiques internes d'activité et d'usage.
Un défaut d'enregistrement des données entrainera des retards ou une impossibilité de les exploiter ou de les analyser en
vue de prendre la ou les décisions administratives objet de la demande. En les enregistrant, vous consentez à ce que les
agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des objectifs
mentionnés ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles
sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables.
Vous bénéficiez d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de vos données, d’un droit
d'opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer votre consentement. Pour ce faire, la
demande doit être adressée au Délégué à la protection des données — Commune de Ploumagoar — 1, place du 8 mai 1945 —
22970 Ploumagoar ou via le site internet sur https://www.ville-ploumagoar.fr
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la CNIL
Page 3 sur 3