eV 7
Liberté « Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRĖFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition SPECIALE Édition SPECIALE N° 34 N° 34
Mois de Mois de : : AVRIL 2016 AVRIL 2016
DATE DE PARUTION : 22 AVRIL 2016
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr) raa@mayotte.pref.gouv.fr) SOMMAIRE Édition SPECIALE du mois d’AVRIL 2016
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES SIGNE LE Pages
Arrêté n° 2016 - 5069 portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l’octroi de mer au titre du mois de mars 2016 14/04/16 2
Arrêté n° 2016 - 5070 portant versement aux département de Mayotte de la dotation globale garantie sur l’octroi de mer au titre du mois de mars 2016 14/04/16 2
TRIBUNAL DE GRAND INSTANCE DE MAMOUDZOU
Arrêté n° 2016 - 5332 portant composition de la liste des assesseurs - jurés de la cour d’assises de Mayotte 04/02/16 6
DIRECTION DE L’ ENVIRONNEMENT DE L’ AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Arrêté n° 2016 - 073 /DEAL/SEPR portant décision d’examen au cas par cas des projets en application de l’article R.122- 3 du code de l’environnement pour le projet : de réhabilitation des voies existantes suivantes: chemin Moulige Lige, Chemin Remanorou, et Chemin Rama Tsountsou, respectivement d’environ 142, 243 et 239 mètres linéaires - quartier Pauvre - commune Chiconi
11/03/16 3
Arrêté n° 2016-136 /DEAL /SISTE/ESR règlementant la circulation sur la RN1 pour permettre des travaux de renforcement de la chaîne de tranfert des eaux usées de commune de Koungou vers STEP du baobab
20/04/16 3
Arrêté n° 2016 - 137 DEAL /16 fixant le taux minimum de logements aidées pour l’éligibilité des opérations d’aménagement aux aides du fonds régional d’ménagement foncier et urbain de mayotte (FRAFU).
21/04/16 2
DIRECTION DE L’ ALIMENTATION DE L’ AGRICULTURE ET DE LA FORET
Arrêté n°2016-5561 Concernant les condition d’agrément au titre des majorations « structurecollective » prévues par (MFPA) du Programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des région Ultrapériphériques (Posei) pour Mayotte
31/03/2016 5
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction Régionale des finances Publiques de Mayotte 20/04/16 1
RI N°14312 renonciation de bornage ; 14312 (Résumé de la réquisition d’immatriculation déposée à la CPI); RI N° 6119 (avis de clôture du bornage)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
RI N° 6922 - RI N° 7624 - RI N°8688 - RI N°9145 – RI N° 9994 – RI N°10931 - RI N°11041 - RI N°11698 RI N°12550 RI N° 13442 - RI N° 13442 – RI N° 13451 – RI N°13508 -RI N°13545 – RI N°13550 – 130602- RI N°13603 – RI N°13610 – RI N°13632 – RI N°13636 – RI N° 13647 – RI N°13568 – RI N° 13653 -RI N°13686 – RI N°13725 – RI N°14713 – RI N°14713 – RI N°15384 – RI N°15429 – RI N°15476 – RI N°15487 – RI N°15619 – RI N°15738 – RI N°15823 – RI N°15882 – RI N°15962 RI N°16069 – RI N° 16219 - RI N°16288 – RI N°16296 – RI N° 16363 - RI N°16380 - RI N° 16450 – RI N° 16503 – RI N°16507 – RI N° 16544 – RI N°16554 RI N°15664 - RI N°17219 – RI N°17227 RI N°17490 (avis de clôture du bornage)
RI N° 10332 – RI N°11644 – RI N° 11660 - RI N°11663 – RI N°11665 – RI N° 11677 – RI N° 11707 – RI N° 11710 – RI N°11713 – RI N°11716 – RI N°11717 – RI N°11718 - RI N°11723 – RI N°11730 – RI N° 11738 – RI N° 11739 – RI N°11745 – RIN 11749 – RI N°11756 - RI N°11771 – RI N°11798 – RI N° 11816 RI N° 11843 – RI N°11867 – RI N°11857 - RI N°11895 – RI N° 11900 – RI N°11904 – RI N° 11927 - RI N° 11933 – RI N° 11 951 – RI N° 11954 – 11965 – RI N° 11968 – RI N° 11973 – RI N° 12079 RI - RI N° 1212077 – RI N° 12077 – RI N°12530 – RI N° 12531 – RI N° 12544 – RI N° 12550 – RI N° 12550 – RI N° 12551 – RI N° 12562 – RI N° 12567 RI N°12568 – RI N°12569 – RI N° 12570 – RI N°12573 – RI N°15094 - RI N° 15100 – RI N° 15111 – RI N° 15126 – RI N° 15131 – RI N° 15133 - RI N° 15133 – RI N° 15134 – N°RI 15135 – RI N°15136 - RI N°15139 – RI N° 15140 – RI N° 15145 - RI N° 15148 – RI N° 15150 – RI N° 17270
RI N° 7603 – RI N° 7604 - RI N° 7606 - RI N° 7607 - RI N° 7608 - RI N° 7616 - RI N° 7619 - RI N° 7620 - RI N° 7628 - RI N° 7631 - RI N° 7637 - RI N° 7644 - RI N° 76 45 - RI N° 7646 - RI N° 7647 - RI N° 7655 - RI N° 7659 - RI N° 7661 - RI N° 7663 - RI N° 7667 - RI N° 7668 - RI N° 7670 - RI N° 7671 - RI N° 7672 - RI N° 7678 - RI N° 7680 - RI N° 7682 - RI N° 7682 - RI N° 7684 - RI N° 7685 - RI N° 7686 - RI N° 7688 - RI N° 7689 - RI N° 7915 - RI N° 7917 - RI N° 7941 Liberté » Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Relations avec les
Collectivités Locales
ARRETE N° 2016 - 5069
Portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre
du mois de mars 2016.
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
VU la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer ;
VU la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le décret du 16 mai 2014 portant nomination du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Monsieur Bruno ANDRE ;
VU le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant Monsieur Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-5556 du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Bruno ANDRE, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte ;
Considérant le montant des recettes constatées au titre de l'octroi de mer par la direction régionale des
douanes pour le mois de mars 2016, à savoir 3 912 722,72 euros ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : Le montant de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de mars 2016
est de trois millions neuf cent douze mille sept cent vingt-deux euros et soixante-douze centimes
(3 912 722, 72 €) répartis comme suit : Communes DGG 2016 Mars 2016
Acoua 1 229 757,70 107 206,16
Bandraboua 2 681 844,47 233 794,27
Bandrele 2 466 463,18 215 018,04
Bouéni 1 396 504,50 121 742,61
Chiconi 1 375 661,15 119 925,56
Chirongui 2 167 708,48 188 973,61
Dembéni 3 105 659,27 270 741,03
Dzaoudzi 2 820 800,14 245 907,96
Kani-Kéli 1 500 721,26 130 827,88
Koungou 4 370 155,88 380 975,63
Mamoudzou 10 449 466,53 910 949,69
Mtsangamouii 1 632 729,15 142 335,89
Mtzamboro 1 660 520,28 144 758,63
Ouangani 1 792 528,17 156 266,64
Pamandzi 1 681 363,63 146 575,68
Sada 1 750 841,47 152 632,53
Tsingoni 2 799 956,79 244 090,91
TOTAL 44 882 682,05 3 912 722,72
Article 2: Ces crédits seront imputés sur le compte 4 742 000 000 IT7A060100 ouvert dans les
écritures de Monsieur le directeur régional des finances publiques.
Article 3 : Le secrétaire général et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1 4 AVR 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet,
Copies :
17 communes
DRFIP
Direction des douanes
DRCE
Recueil des actes administratifs a!
Liberté + Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Relations avec les
Collectivités Locales
ARRETE N° 2016 - 5070
Portant versement au département de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre
du mois de mars 2016.
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
VU la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de
mer ;
VU la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le décret du 16 mai 2014 portant nomination du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de
Mayotte, Monsieur Bruno ANDRE ;
VU le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant Monsieur Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-5556 du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Bruno
ANDRE, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte.
Considérant le montant des recettes constatées au titre de l’octroi de mer par la direction régionale des
douanes pour le mois de mars 2016, à savoir 2 144 123,60 euros.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRETE
Article 1 : Le montant de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de mars 2016
est de deux millions cent quarante-quatre mille cent-vingt-trois euros et soixante centimes
(2 144 123,60 €). Article 2: Ces crédits seront imputés sur le compte 4 742 000 000 IT7A060100 ouvert dans les écritures de Monsieur le directeur régional des finances publiques.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié
au recueil des actes administratifs dé la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le | 4 AVR. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet,
Secrétaire général,
Copies :
17 communes
DRFIP
Direction des douanes
DRCL
Recueil des actes administratifs RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LAJUSTICE
ARRÉTÉ N° 2040 - 5332,
Portant composition de la liste des assesseurs-jurés
de la cour d'assises de Mayotte
LE PRÉFET DE MAYOTTE |
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Le Préfet,
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou,
VU l'article 885 du code de procédure pénale ;
VU l'ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte et notamment son article 4 10° ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du Préfet de Mayotte M. MORSY (Seymour) ;
ARRETENT
Article 1° : la liste des assesseurs-jurés de la Cour d'assises de Mayotte est fixée
comme suit : NOM ADRESSE
: quartier convalescence — Barakani — ABDALLAH Faouzia OUANGANI
ABDOU Chadhouli quartier Kavani Bandrele
ABDOU Fourahati 12 villas — Barakani - OUANGANI
ABDOU Issa route nationale Nyambadao Bandrele
ABDOU Zaidi quartier lot. Mtsamoudou Bandrele
ABDULLAH Rahadati mosquée de vendredi Bandrele
ABDULLAHI Camille mosquée de vendredi Bandrele
ADAMOU Mohamadi quartier Ambouyou — OUANGANI
ADABE Ahmed, Bacar quartier Kavani Bandrele
AHMED COMBO Papa quartier lot, SIM — Barakani - OUANGANI
AHAMED Nayim Quartier 12 villas - Barakani - OUANGANI
AHAMADI Zaminou rue de la mosquée du vendredi Bandrélé
AHMADA Mohamed 63 rue Barakani M'Tsapéré MAMOUDZOU
ALI Habibi quartier lotissement Mtsamoudou Bandrele
ALI PFERINDRS BR, quartier Kavani Bandrele Ramos
ANDJILANI Maoulana quartier Barakani centre — OUANGANI
ALLAQOUI Mouthar foyer des jeunes Bandrele
ARNOLD BAILLE Dominique 6, rue des 100 villas Mamoudzou
ARSLANE Ouarda 6 pointe-Koungou Koungou
ATTOUMANI Chadhouli quartier Baity Salama Nyambadao Bandrele ATTOUMANT HOUMANI quartier CEFE Mtsamoudou Bandrele
Mariama
AUMAITRE Gilles 37 bd des crabes Dzaoudzi
AYGALENT Claire 11, rue des 100 villas Mamoudzou
BACAR Dhoiffir quartier Kavani Bandrele
BACAR Maïssara Achirafi quartier Nyambotiti Bandrele
BACAR Zaïna village Nyambadao Bandrele
BACO Andjilani foyer des jeunes Bandrele
BALADIMBI Abdallah village Bambo Est Bandrele
BALADIMBI Mohamed village Bambo Est Bandrele
BAOU Zoulfati village Bambo Est Bandrele
BAYIG Stéphane 7 rue de la Convalescence Mamoudzou
BONHOMME Olivier Quartier Hachenoi Tsingoni
BROUSSE Patrice 14 résidence Boccador — rue du commerce
MDZ
CARPENTIER Bernadette rue Marindrini Mamoudzou
CAYROL Jean-Michel 18 bât Le Muscadier Tsoundzou II MDZ
CHADHUILI Kassim 28, rue nouvelle mosquée Koungou
COLLET Sophie 9 lot. Les 3 Vallées MATICAVO
COLO Mohamed route nationale Bandrele
CUNISSE Jacky 50 pointe de Koungou
CUNISSE Nathalie 50 pointe de Koungou
DAGUD Anziza 9, bis Manga Mkakassi Mamoudzou
DAOUDOU Dahalani, Antoy village Nyambadao Bandrele
DAROUECHE Abdou mosquée vendredi Bandrele
DAROUECHI Halidi Rue de la poste Kani Keli DJOUMOI Djoumoy quartier foyer des jeunes Bandrele
Bourahima
DURASNEL Alice 10 rue des 100 villas Mamoudzou
GREFFIER Laurent 11, rue des Bougainvillers Mamoudzou
HAFIDHOU Aristide 35 jardin du collège Mamoudzou
HAMISSI Assani route nationale Bandrele
HASSANE ALI Ali quartier Baitil Mali Passamainty Mamoudzou
HUGUET Evelyne 9, lotissement Darine Montjoly Iloni Dembeni
ISSOUF ALI Younoussa Ben village Nyambadao Bandrele
JACQUOT Philippe 15 rue Karidjawendza Pamandzi
KRASKA Nathalie 31, lotissement les 3 vallées Majicavo-Lamir
LASMEZAS Pascal Collège de M’Gombani BP772 Mamoudzou
LECONTE LEDORLOT Didier 70, rue Saharangué Mamoudzou
LEROUX Gérard ACHM Foungoujou Dzaoudzi
MADI N'GABOU Moussa quatrier Kavani Bandrele
MALIDI Mambadi mosquée Nyambotiti Bandrele
MALIDI Mohamed quartier Mbonarijou Bandrele
MAMBO Mariame village Bambo Est Bandrele
MAMBO Moinaidi village Bambo Est Bandrele
MARI Andjilani lieu dit Mougneindré Bandrele
MARI Mustoihi rue maternelle Bandrele
M'CHINDRA-MARI Amrani quartier mosquée Nyambotiti Bandrele MEYNIAL-MANTION
Constance
44 rue des 100 villas Mamoudzou
MODOLO Jacqueline RN Kaweni BP 759 Mamoudzou
MOHAMADI Chamsia route de la plage Nyambadao Bandrele
MOUSSA Ali Hamidi village Dapani Bandrele
MOUSSA MIRADII Saidina quartier potelea Bandrele
HER MARIE Anbrdioe 3 lot. Mougneindré Bandrele Attoumani
OMAR FOUNDI Rifcati village Dapani Bandrele
OMAR Kazouini village Dapani Bandrele
Lotissement Val Fleuri Résidence SCI
PRESSURE OFIMMO 1 Majicavo-Lamir
PAYET Bichara, Bouhari RN2 ruelle Langa Tsararano DEMBENI
BP 433 Kaweni Mamoudzou PEREZ Jésus
PONTIERE Françoise 25 résidence Ravénéa Val Fleury
POSER Serge 15 rue du Baobab Pamandzi
RAFIK Anne 68 rue Vetivers Mamoudzou
RATIBOU Mohamadi quartier Kavani Bandrele
RHIN Michel 31, lotissement les 3 vallées Maïjicavo-Lamir
ROGER-ALEXANDRE Cathy 53 bis, rue Manga Fouté Pamandzi
11 rue des 100 villas Mamoudzou ROIG Pascal
ROLLIN Jeannine 18, place Mariage Mamoudzou
SIDI Mohamed Kavani Be Passamainty Mamoudzou
SIMBA Cécile, Maïmouna 21, rue Bahoni Pamandzi
SIMONIN Thibaud Rue Mouingue Boueni
SOIBIRINA Abdallah quartier école primaire Mtsamoudou Bandrele
SOUDJAY Anthoumani quartier Baitil Passamainty Mamoudzou SUNE Claude Roselyne 47 rue des agaves Mamoudzou
TADIJIDINI Indaroussi lieu dit Mougneindré Bandrele
TARIME Ismaël quartier Bonovo Misamoudou Bandrele
TOILIBOU Mohamed village Bambo Est Bandrele
VEXLARD Christine 11, hameau du récif Koungou
VEXLARD Jean-François 11, hameau du récif Koungou
YNOUSSA Anfane 70, lotissement SIM Tsoundzou Mamoudzou
YOUSSOUF THANY Yasmine 48, rue des 100 villas Mamoudzou
Article 2 : L'arrêté préfectoral n°2013-5489 du 21 novembre 2013 portant composition de la liste des assesseurs-jurés de la Cour d'assises de Mayotte est abrogé.
Article 3 : Le Préfet de Mayotte, le Président du Tribunal de Grande Instance sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le A PEN
Le président du tribunal de grande instance Le préfet
Laurent SABATIÉR
Copies :
- cabinet
- TGI
- RAA 1
EX h | Liberté + Égalté « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Mayotte
Mission Autorité Environnementale
ARRETE n° 2016 - ©} à JDEAL/SEPR
Portant décision d'examen au cas par cas des projets en application de l'article R.122-3
du code de l'environnement pour le projet :
de réhabilitation des voies existantes suivantes : chemin Moulige Lige, Chemin
Remanorou, et Chemin Rama Tsountsou, respectivement d'environ 142, 243 et 239 mètres
vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
vu
Vu
linéaires — quartier Pauvre - commune de Chiconi
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la Directive 2011/92/UE modifiée du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement:
le code de l'environnement et notamment les articles L122-1-2, R122-2, R122-3 et R1225 ;
le code de l'urbanisme, notamment l'article L 156-2, modifié par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 —
art. 26 ;
l'arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 26 juillet 2012,
fixant le modèle de formulaire de la demande d'examen au cas par cas ;
l'arrêté n°2014-60-DEAL-SEPR relatif aux études d'impact des projets de travaux, ouvrages ou
d'aménagements et aux procédures de mise à disposition et d’information du public ;
le formulaire de demande d'examen au cas par cas n° 14734 et ses annexes jointes, déposés par la
commune de Chiconi le 17 février 2016, relatifs au projet de réhabilitation des voies existantes
suivantes, situées au quartier Pauvre, sur la commune de Chiconi : chemin Moulige lige, d'environ
142 m linéaires, Chemin remanorou, d'environ 243 mètres linéaires, et Chemin rama Tsountsou,
d'environ 39 mètres linéaires ;
les orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE), et
notamment celles relatives à la lutte contre les pollutions et la protection de la santé ;
la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
la loi Engagement National pour l'Environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
la Directive n° 2011-92 UE - art. 48 3 (Annexe Ill) du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement ;
la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/1992, relative à la conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et de la flore sauvage, transcrite dans le code de l'environnement, notamment
via l'article L. 414-1 ;
le décret du 31 juillèt 2014 portant nomination du préfet de Mayotte -
Monsieur Seymour MORSY ;
le décret du 16 mai 2014 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Mayotte,
Monsieur Bruno ANDRE :
l'arrêté préfectoral n°5556/SG/2015 du 18 mai 2015 de délégation de signature à M. Bruno ANDRE ; Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant nomination de Monsieur Daniel COURTIN, Ingénieur
divisionnaire des travaux publics de l'État, en qualité de directeur de la Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement à Mayotte ;
vu l'arrêté préfectoral n°15959/SG/2015 du 4 décembre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Daniel COURTIN, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Mayotte ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 portant nomination du directeur adjoint de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Mayotte, Monsieur Éric BATAILLER, ingénieur divisionnaire de
l'industrie et des mines, Directeur Adjoint de la DEAL de Mayotte :
vu l'arrêté préfectoral n°2016-003/SG/DEAL du 8 janvier 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Éric BATAILLER, Directeur Adjoint de la DEAL de Mayotte :
Vu l'arrêté n° 093/SG/DREAL du 9 septembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Eric
BATAILLER,
Considérant que ce projet relève de la rubrique 6d°) du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de
l'environnement, qui soumet à la procédure de "cas par cas" « toutes routes d'une longueur inférieure à 3
kilomètres», en application de l'annexe III de la Directive 85/337/CE;
Considérant que le projet situé sur la commune de Chiconi concerne la réhabilitation des voies existantes
suivantes : chemin Moulige Lige, Chemin Remanorou, et Chemin Rama Tsountsou, respectivement
d'environ 142, 243 et 239 mètres linéaires.
Considérant qu'il consiste à la reprise des tracés existantes, à l'exception d'une partie terminale du chemin
rama Tsountsou d'un linéaire de 76 mètres environ (seule partie créée, et qui concerne des terrains
agricoles) ;
Considérant que ce projet dont la maire de Chiconi est Maître d'Ouvage prévoit un terrassement pour
implanter les voies selon les profils en long, et que ces dernières auront des largeurs de 5 mètres environ ë
Considérant la mise en place d'un revêtement de chaussée en béton ou en enrobé ;
Considérant que ce projet permettra de desservir des parcelles contiguës et d'améliorer ainsi les conditions
d'accès pour les riverains déjà établis dans la zone ;
Considérant que le système de gestion des eaux pluviale permettra de neutraliser l'impact de l'urbanisation,
et favorisera ainsi la gestion cohérente du risque d'inondation ;
Considérant le pétitionnaire prévoit pour l'évacuation des eaux pluviales un aménagement des caniveaux en
béton couvert ;
Considérant que l'emprise du projet, déjà utilisée comme chemin, se situe en zones Ua et Uan, zones
urbaines, du PLU de la commune de Chiconi, approuvé le 18/12/2010 ;
Considérant que le projet se situe sur le territoire d'une commune littorale ;
Considérant qu'il sera soumis à la procédure de déclaration au titre des articles L. 214.1 et suivants du
Code de l'environnement ;
Considérant que le site est fortement exposé à l'aléa inondation sur toute la partie basse, et en particulier le
chemin « RAMA TSOUNTSOU », intégré au projet d'aménagement :
Considérant que le réseaux des eaux pluviales n'existent pas, et que le projet prévoit la mise en place
d'ouvrages hydrauliques, contribuant à améliorer les conditions d‘écoulements des eaux superficielles dans
la zone ;
Considérant que le trafic n'en sera pas réellement modifié étant donné que la piste ne sera empruntée que
par les riverains de la zone ;
Considérant l'avis de l'ARS en date du 7 mars 2016 :
Considérant que le projet est situé hors zone humide ; #13
Considérant que le pétitionnaire prend en compte en phase chantier le risque d'envol de poussière lors des
phases de terrassements par un arrosage du chantier et un nettoyage régulier de ses abords ;
Considérant que la gestion par le pétitionnaire des déblais terreux issus des terrassements prévoit une
réutilisation sur place en remblais, ainsi que le transport des matériaux de démolition vers le centre de
stockage le plus proche ;
Considérant qu'il n'y aura pas d'apport de matériaux de remblais, mais uniquement un apport de matériaux
extraits des carrières (GNT et Béton) ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
ARRETE
Article 1er: En application de la section première du chapitre 11 du titre Il du livre premier du code de
l'environnement, le projet qui concerne la réhabilitation des voies existantes suivantes : chemin Moulige Lige,
chemin Remanorou, et chemin Rama, respectivement d'environ 142, 243 et 239 mètres linéaires, et situés
sur la commune de Chiconi, n'est pas soumis à étude d'impact.
Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l'article R 122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié ce jour à la commune de Chiconi et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
ENAGEMENT
ET OU LOGEMET
#' Directeur de l'Environnement,
le l'Aménagement et du Logement
Daniel COURTIN
Copie à : Préfecture de Mayotte
Voies et délais de recours ]
1. décision imposant la réalisation d'une étude d'impact :
Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux
à adresser à : Monsieur le Préfet de Mayotte.
avenue de la Préfecture
97600 Mamoudzou
(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision )
2. décision dispensant le projet d'étude d'impact
Le recours gracieux
à adresser à : Monsieur le Préfet de Mayotte
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Le recours hiérarchique
à adresser à : Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 La Défense cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Le recours contentieux
à adresser au :Tribunal administratif de Mamoudzou
Les Hauts du jardin du Collège
97600 Mamoudzou
(Délai de deux mois à compter de la notification publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou
hiérarchique). | LE ARRETE DE CIRCULATION
Liberté » Égalité » Fraserniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE N°2016/ 136 /DEALI/SIST/ESR PREFECTURE DE MAYOTTE
Réglementant la circulation sur la RN 1 pour
permettre des travaux de renforcement de la
chaîne de transfert des eaux usées de la
commune de KOUNGOU vers la STEP du
BAOBAB
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte, ensemble la
loi ordinaire n°2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - huitième partie : signalisation
temporaire), approuvé par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 :
Vu le décret N°99-1021 du 1“ Décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant du gouvernement à Mayotte ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du Préfet de Mayotte, Monsieur Seymour MORSY ;
Vu le décret du 16 mai 2014 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Mayotte,
Monsieur Bruno ANDRE ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif l'organisation et aux missions des services de
l'État dans les département et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
notamment à l'organisation et mission des directions de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015-5556 du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Bruno
ANDRE, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2012-757 du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté 2011-111 portant organisation de la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Mayotte (DEAD) ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2014 portant nomination du directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Mayotte, Monsieur Daniel COURTIN :
Vu l'arrêté n°15959/SG/2015 du 4 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Daniel
COURTIN, directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de MAYOTTE ; Vu l'arrêté n°13355-003/SG/DEAL du 21 octobre 2014 portant délégation de signature en qualité de
responsable de budget opérationnel de programme, d'unité opérationnelle et d’ordonnateur secondaire
délégué ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du Directeur adjoint de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Mayotte, Monsieur Eric BATAILLER ;
Vu l'arrêté n° 2016-003/SG/DEAL du 08 janvier 2016 portant subdélégation de signatures internes
DEAL ;
Vu l'arrêté n°094/SG/DEAL du 09 septembre 2015 portant subdélégation de signatures du responsable
de budget opérationnel de programme délégué et de l'unité opérationnelle de la DEAL :
Vu le dossier d'exploitation du 30 mars 2016 établi par l'Entreprise SOGEA ;
Vu la permission de voirie sur une route nationale 1, N° : 2016 — 069 /DEAL :
Considérant : la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des employés de
l'Entreprise SOGEA œuvrant sur le chantier pendant la durée des travaux de renforcement de la chaîne
de transfert des eaux usées de la commune de KOUNGOU vers la STEP du BAOBAB :
Sur proposition du Responsable de l'unité Éducation et Sécurité Routières de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte :
ARRETE
Article 1 :
Pour permettre la réalisation des travaux de renforcement de la chaîne de transfert des eaux usées de
la commune de KOUNGOU vers la STEP du BAOBAB, entre le 21 avril 2016 au 30 septembre 2016
de 20 heures à 5 heures du matin, la circulation des véhicules sur la RN 1 à l'approche et au droit de
chantier sera réglementée.
La remise en service des 2 voies de circulation de la RN 1 devra être effective dès 5 heures.
Article 2
Un alternat de type K10 ou feux tricolores sera mise en place par l'entreprise :
Article 3:
Les dépassements sur l'emprise du chantier seront interdits quelles que soient les voies laissées libres
à la circulation ;
Articie 4 :
La vitesse des véhicules circulant sur RN 1 sera limitée à 30 km/h de part et d'autre de la zone du
chantier ;
Article 5:
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera tolérée sur la zone des travaux et de part et
d'autre de celle-ci sur une longueur de 200 m sauf pour les véhicules affectés au chantier.
L'Entreprise rétablira chaque jour, en fin des travaux, les accès riverains.
Le chantier sera nettoyé après chaque intervention de l'Entreprise.
Article 6:
La signalisation temporaire sera conforme aux schémas de signalisation du manuel du chef de chantier
— Voirie urbaine (Édition 2003) et du guide technique - les alternats (édition 2000). Article 7 :
Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs, et ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte
- Monsieur le Directeur Général des Services du Département de Mayotte ;
- Monsieur le Maire de la commune de KOUNGOU
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Mayotte ;
- Monsieur le Chef de la Subdivision Territoriale de la D.E.A.L,
chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution,
De plus un exemplaire sera adressé à l'Entreprise SOGEA chargée des travaux, pour exécution et être
présenté à toute réquisition, et pour information à :
- Monsieur le Directeur du Service d'incendie et de Secours ;
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique de Mayotte ;
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Mayotte. EX Liberté + Égalité + Frateratté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
PREFECTURE DE MAYOTTE ARRETE PREFECTORAL n° 3'ŸDEAL /16 fixant le taux minimum de logements aidés
SECRETARIAT GENERAL pour l'éligibilité des opérations
d'aménagement aux aides du Fonds régional
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE d'aménagement foncier et urbain de Mayotte L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (FRAFU).
LE PREFET DE MAYOTTE -
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loi n° 2010.1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové :
Vu l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la
construction et de l'habitation ainsi que diverse lois relatives au logement ;
Vu l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urba-
nisme,
Vu le décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte - M. MORSY Seymour ;
Vus les articles L. 340-2 et R. 340-1 à R. 340-6 du code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 2009 relatif à la subvention de l'État aux fonds régionaux
d'aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 mars 2016 modifiant les titres IV et V de la troisième partie (Arrêtés) du
code de l'urbanisme relatif à la subvention de l'État au sein des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1/DEAL/14 du 31 décembre 2014, fixant le taux minimum de logements aidés
pour l'éligibilité des opérations d'aménagement aux aides du Fonds régional d'aménagement foncier et
urbain de Mayotte (FRAFU),
Sur proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Protocole FRAFU — arrêté préfectoral modificatif n°13 HIDEAL/6
1/72 ARRETE
Article 1 - L'éligibilité au FRAFU d'une opération d'aménagement est conditionnée à la création, dans
l'opération concernée, d'au moins 40 % de logements aidés par l'État.
Article 2 - Les logements aidés sont les logements locatifs sociaux et très sociaux (LLS/LLTS), les
logements en accession sociale et très sociale à la propriété (LAS/LATS), les prêts locatifs
sociaux (PLS), les prêts sociaux location-accession (PSLA) et les logements bénéficiant d'une
aide de l'État à l'amélioration de l'habitat. Le taux de PLS dans l'opération ne pourra pas
dépasser 20 %. Pour les opérations de plus de 50 logements, le taux de logements sociaux
aidés par l'État ne devra pas dépasser les 80 %.
Article 3 - L'arrêté préfectoral n° 1/DEAL/2014 du 31 décembre 2014 est annulé.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte et le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Faif à Mamoudzou, le
Le|Préfet de Mayotte 2TAVR 2016
mour MORSY
Protocole FRAFU — arrêté préfectoral modificatif n° 13//DEAL/16
2/2 VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
7
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Arrêté n° 2016 - 5561
Concernant les conditions d'agrément au titre des
Direction de l'Alimentation de majorations « structure collective » prévues par
l'Agriculture et de la Forêt les mesures en faveur des productions agricoles
, (MFPA) du Programme portant mesures
Service Économie Agricole Spécifiques dans le domaine de l'agriculture en
faveur des régions Ultrapériphériques (POSE)
pour Mayotte
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALLIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l'Union (abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006) ;
le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant
les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013du Parlement européen et du
Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l'Union ;
le décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d'intérêt économique et
environnemental ;
l'instruction DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 concernant les modalités de
reconnaissance et de suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental ;
la décision de la Commission du 18 décembre 2015, approuvant les modifications du
programme POSE! France pour l'année 2016 ;
le Code des Relations entre le Public et l'Administration, et notamment ses articles R133-1 et
suivants ;
la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n° 2005-1621 du 22 décembre
2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans
les régions et départements ;
le décret du 2 août 2014 portant nomination du préfet de Mayotte, M. MORSY (Seymour) ;
l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre des outre-
mer en date du 8 février 2016, portant nomination de M. Jean-Michel BERGES, inspecteur
général de la santé publique vétérinaire, en qualité de directeur de l'alimentation, de
l'agriculture et la forêt de Mayotte ;
l'arrêté préfectoral n°2012-69/DAAF portant création et composition de la COREAMR ; VU l'arrêté préfectoral n°2012-01/DAAF portant création et composition des formations spécialisées de la COREAMR ;
VU l'avis de la Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 30 avril 2015 ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
ARRÊTE
Article 1°: critères de base
On entend par structure collective, une société coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles, une société d'intérêt collectif agricole, une association entre producteurs agricoles régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une société commerciale, un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions du livre Il du code de commerce, respectant au minimum les conditions suivantes :
1) la zone d'intervention concerne tout ou partie du territoire de Mayotte
2) être constituée d'au minimum cinq producteurs agricoles adhérents dont les exploitations agricoles sont situées à Mayotte
3) leur objet concerne au moins un des points suivants:
a) maîtriser durablement la valorisation de la production agricole des membres, associés ou actionnaires,
b) renforcer l'organisation commerciale des producteurs,
c) organiser et pérenniser la production sur tout où partie du territoire de Mayotte.
4) les statuts prévoient obligatoirement :
a) que tout ou partie de la production des membres, associés ou actionnaires est cédé à la structure collective en vue de sa commercialisation et/ou de mettre à la disposition de ses membres, les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci,
b) en outre, le cas échéant, que lorsqu'elle est chargée de la commercialisation de ses adhérents sans transfert de propriété, la structure collective procède dans le cadre d'un mandat,
c) de réaliser des prestations notamment d'assistance, de conseil à l'usage des adhérents et de leurs exploitations.
5) dans le cadre de ses compétences et de ses pouvoirs légaux, la structure collective édicte des règles concernant au moins un des objectifs suivants:
a) adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,
b) instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours,
c) mettre en œuvre la traçabilité,
d) promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.
6) justifier d'une activité économique suffisante évaluée par la valeur de la production commercialisée attestée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes pour la dernière année écoulée.
7) disposer d'un numéro SIRET, d'un règlement intérieur et de statuts
8) et ne pas être en situation de dépôt de bilan Article 2 : critères spécifiques de l'agrément structure collective concernant l'aide à la production
mobilisable par la mesure MFPA du POSEI
Les structures collectives et leurs membres devront respecter les critères d'agrément de base précisées à l'article 1* du présent arrêté et les critères d'agréments spécifiques évolutifs décrits
en annexe 1 de l'arrêté.
Article 3 : critères spécifiques de l'agrément structure collective concernant l'aide à la fabrication et
de l'aide à la commercialisation des produits des filières animales et végétales mobilisables par la
mesure MFPA
Les structures devront respecter les critères d'agrément de base précisées à l'article 1° du présent
arrêté et les critères d'agréments spécifiques évolutifs décrits en annexe 2 de l'arrêté.
Atticle 4.- Modalités d'agrément par le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
des structures collectives
A compter du 1er juillet 2016, les agréments des structures collectives délivrés par le Directeur de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt au titre de la mesure MFPA du POSEI avant la date
de publication du présent arrêté sont annulés.
L'agrément structure collective est délivrée par la DAAF selon des modalités conformes aux
dispositions prévues dans le programme POSEI et les instructions techniques nationales. La
DAAF procède annuellement à-un contrôle de l'agrément délivré.
Atticle 5.- Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication.
Article 6. - Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la Préfecture, Monsieur le
Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur Général des
Douanes et des Droits Indirects, Monsieur le Directeur de l'ODEADOM, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 Î MARS 2016
Copie :
Recueil des actes administratifs ANNEXE 1
Critères évolutifs d'agrément «structure collective» pour l'aide à la
production POSE! mobilisable par la mesure MFPA du POSEI
Critères
Période de dépôt des
demandes
2016 2017 2018 2019 A compter
de 2020
Critères structure
collective
Exercer une activité
d'encadrement technique
au profit des adhérents et
une activité de
commercialisation de la
production des adhérents
Obligatoire
Seuil minimum de la
valeur de la production
commercialisée (VPC)
l'année précédant la
campagne objet de la
demande d'aide
Pas de seuil
minimum 10 000 € 20 000 € 40 000 € 80 000 €
Critères producteur
membre de la structure
collective
Être adhérent de la
structure collective
Obligatoire
Avoir commercialisé tout
ou partie de la production
avec la structure collective
Facultatif Obligatoire
Seuil minimum de la
valeur de la production
achetée au producteur par
la structure collective
l'année précédant la
campagne objet de la
demande d'aide
500 € 1000 € 2000 € 3 000 € ANNEXE 2
Critères évolutifs d'agrément «structure collective» pour |‘aide à la
fabrication et de l’aide à la commercialisation des produits des filières
animales et végétales mobilisables par la mesure MFPA du POSEI
Période de l’activité d 2016 Cage] Campagne] Campagne| A partir de fabrication o 2017 2018 2019 la campagne commercialisatio 2020 objet de la demand!
d’aid
Exercer une activité de | Obligatoire
commercialisation des
produits des filières
animales ou végétales
des adhérentsou des
Le produits fabriqués issus
Critères| des filières animales ou
structure) végétales de la
collective] production des
adhérents
Seuil minimum de la
valeur de la production
commercialisée (VPC)
l'année précédant la |Pasde seuil | 10 000 € 20 000 € 40000 € | 80 000 €
campagne objet de la |minimum
demande d'aide ANNEXE 3
Calcul de la valeur de la production commercialisée
1) Calcul et justification de la VPC « structure collective »
a) La valeur de la production commercialisée d’une période donnée correspond à la valeur
facturée au cours de la même période, au stade sortie de la structure collective pour les
catégories de produits éligibles à l'aide à la commercialisation de la mesure MFPA du
POSEI. Les coûts de transports internes effectués sur le territoire de Mayotte, entre les
points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de la
structure collective, peuvent y être inclus.
La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des produits transformés.
Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la
transformation, qui ont été transformés en l'un des produits éligibles à l'aide à la
fabrication de la mesure MFPA du POSEI est calculée en appliquant un pourcentage
forfaitaire de 27 % à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de la
structure collective.
b) La justification de la VPC structure collective est attestée par la fourniture :
- d’une fiche signée du responsable légal de la structure mais également du commissaire
aux comptes ou de l'expert comptable de la structure collective établie pour chaque
produit commercialisé par la structure collective sur une période donnée
- de l'ensemble des fiches établies pour chaque adhérent conformément au point 2b de
cette annexe
2) Calcul et justification de la VPC « producteur »
a) La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur
facturée au cours de la même période, au stade sortie producteur et achetée au
producteur par la structure collective pour les catégories de produits éligibles à l'aide à la
commercialisation de la mesure MFPA du POSE.
b) la justification de la VPC producteur est attestée par une fiche établie pour chaque
adhérent signée du responsable légal de la structure mais également du commissaire aux
comptes ou de l'expert comptable de la structure collective.
Cette fiche doit fournir pour chaque adhérent :
- Les surfaces plantées par produit
- Les quantités des différents produits livrés à la structure collective
- Les quantités des différents produits achetés à la structure collective
- La valeur de la production commercialisée. 4
A h Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAYOTTE
SITE MARIAZE
AVENUE DE LA PRÉFECTURE
B.P. 501
97 600 MAMOUDZOU
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la Direction Régionale des Finances Publiques de Mayotte
Le directeur régional des finances publiques de Mayotte
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs
de l'État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret du 21 mai 2013, portant nomination de M. Thierry GALVAIN, directeur régional des finances
publiques de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 14 février 2012 portant création de la direction régionale des finances publiques de
Mayotte ;
VU l'arrêté du directeur général des finances publiques, en date du 14 février 2014, relatif à la situation
administrative de M. Fabien HAXAIRE, affecté à la direction régionale des finances publiques de
Mayotte depuis le 2 mai 2012, et portant avancement de grade ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-10 461 du 1* septembre 2014 portant délégation de signature à
M. Fabien HAXAIRE, Directeur du pôle pilotage et ressources, en matière d'ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Mayotte ;
ARRÊTE :
Article 1“- La fermeture de l'accueil du public à la Direction Régionale des Finances Publiques de
Mayotte, située avenue de la Préfecture à Mamoudzou, sera prolongée jusqu'au 8 mai 2016 inclus.
Article 2 - Le public pourra se rendre sur les sites de Boboka et de Kaweni qui seront ouverts sur cette
période.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte et
affiché dans les locaux de la DRFIP -— site de Mariazé.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2016
Pau dk WEST tue 1
FFM
Thierry HUREAU
A — , Inspecteur divisionn=- MINISTÈRE DES FINANCES des Finance:
ET DES COMPTES PUBLICS ?
EF L. Liberté + Egaliré + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Réquisition(s) d'immatriculation déposée(s) à la conservation de la propriété immobilière
Avis de renonciation au bornage
Date de la Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
N'dela | Identité du requérant, du jé) # réquisiti iétai i e qeston PRORREETE Commune Section N'du Superficie Nom donné à l'immeuble cadastrale | plan
14312 ETAT/Mr et Mme MATTOIR 13/04/2016 SADA AD 608 00a 39ca Houday /Moinalidi FARSI
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent
avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
F 1 :
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS Réquisitions d'immatriculation déposée à la conservation de la propriété immobilière
Avis de clôture du bornage.
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
N° de la | Identité du requérant, du | Date du
is son Proprbtaire si Commune Sec || N°4 Superficie Nom donné à l'immeuble cadastrale| plan
6119 | ETAT/Mme SALIM Mariame | 23/10/2014 MAMOUDZOU CD 588 02a Odca MALVINA
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la
publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière. 7
| M } Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Vous trouverez ci-dessous, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, le résumé de la réquisition d'immatriculation déposée à
la CPI le 21/04/2016
N° de la réquisition Nom du requérant Commune Réf Cadastrale Superficie
14312 DM/Mr et Mme SADA AD 608 00a 39ca
MATTOIR/FARSI
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier à compter de la date de publication du présent avis.
Le texte intégral de la réquisition peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.
Pet ts
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS Avis de clôture de bornages déposées à la Direction des Affaires Foncières Le résumé des Avis de clôture de bornages à
publier au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
réquistion Non du requérant [Date de Bornage Commune Rl N° du plan 0
6922 | Ombayidi Souffou | 16-mai-06 ACOUA AB 48 628 OMBAYIDI 1567
7624 nat 05-oct-06 BOUENI AR 198 461 TASSILIATI 1843
ét FANADABABOU na dS ous AN _ 5e HARRDEe sn
9145 Chamsia Ali 15-févr-07 SADA AL |222ET 223 257 CHAMSSIA 110
9994 Boinaidi Abdou 21-nov-07 SADA AC 295 684 BOINAIDI 1773
10931 Ali Madi 07-mars-07 SADA AM 177 2355 ALII 60
11041 Echati Alihalidi 26-avr-07 SADA AC 644 256 ECHATI 1191
11698 | Attoumani Assani 15-mai-12 CHICONI AP |317ET 318] 452ET 309 | ATTOUMANI 83
12550 Mouaras Bacar 15-sept-11 DZAOUDZI AH 719 489 MOUAMADI 1022
13442 | Madi Moidjoumoi 24-oct-07 SADA AC 923 205 MADI 1168
13451 Haribou Abdillah 21-nov-07 SADA AC 858 103 HARIBOU 1202
13508 Sopha Abdallah 23-oct-07 SADA AC 842 239 SOPHA 1605
13545 | Ahamadi Ladhati 01-oct-07 SADA AD 443 99 AHAMADI 1090
13550 Said Mariama 26-sept-07 SADA AD 280 105 SAID 1097
13602 Ali Hariri 17-oct-07 SADA AD 437 223 ALI 1463
13603 Zaliha Abdou 02-oct-07 SADA AD 408 127 ZALIHA 1464
13610 nain Zaina 17-oct-07 SADA AD 215 229 INDIVISION 1483
13632 | Mariama Saidina 04-oct-07 SADA AD 441 166 MARIAMA 1802
13636 | Djhadi Houssounati| 19-déc-07 SADA A 890 604 DJIHADI 1435
Roukia Ahamada
13647 |SOUMAILA et Sala Ddec.07 SADA AI 565 531 INDIVISION 1920 Ahamada
SOUMAILA
13568 Mazena Bacar 24-sept-07 SADA AD 382 150 MAZENA 1126
13653 med 06-déc-07 SADA AI 569 521 MOHAMED 2027
13686 Nahouda Anli 13-déc-07 SADA AI 249 289 NAHOUDA 2129
13725 | Madi DOUKAINI 12-déc-07 SADA AI 583 507 DOUKAINI 2522
14713 |ZALIHATAABODO | 02-févr-15 SADA AP 559 3857 ZALIHATA 20204
MAMOUDZO
15384|ALI Rounaki 12-févr-13|U BK 1403 200]|ALI 1060
MAMOUDZO
15429]HAYATI MADI 28-janv-13|U BK 1313 297]HAYATI 1277
TASSILIMA MAMOUDZO
15476|MZOURI 19-déc-12|U CL 290 18858|TASSILIMA 5013
TOILANTI MAMOUDZO
15487|MOUSSOILI 04-avr-16|U BX 42 769[TOILANTI 5079
MAMOUDZO
15619|BOURA MSA 26-févr-13|U BK 1527 71|BOURA 686
MAMOUDZO ATTOUMANI
15738|ATTOUMANI ALI 22-janv-13|U BK 1231 14311527
MACHIATI ALI
15823|BACAR 16-mai-13|SADA AE 983 35|MACHIATI 1246
15882|ECHATI ASSANI 09-avr-14|SADA AD 593 311|ECHATI 1805 YACOUB
15962]|FATIMA 12-mars-14|SADA AI 1087 446|YACOUB 3031
RAMA
16069|NOURIANTI 10-mars-15|SADA AK 389 518|RAMA 5159
16219]|BINALI OUSSENI 23-févr-15|SADA AP 521 7632|BINALI 20213
16288|MADI SALIMOU | 02-mars-15|SADA AP 579 103|MADI 20322
TOILAHATI
16296|MOHAMED 02-mars-15|SADA AP 245 245|TOILAHATI 20335
HALADI
16361|ATTOUMANI 23-févr-15|SADA AP 515 1651|HALADI 20432
16363|BINA FATIMA 09-mars-15|SADA AP 469 2549]|BINA 20437
16380|ASSANI NEMATI | 09-mars-15|SADA AP 480 2556|ASSANI 20462
HAIDAR
16450|AHAMADA 04-févr-15|SADA AP 538 2354|HAIDAR 20604
MATTOIR
16503|AMBIDI SAID 03-mars-15|SADA AP 294 1270|MATTOIR 20708
SELEMANI
16507|LADHATI 03-mars-15|SADA AP 295 1234[SELEMANI 20712
16532|OUSSENI SAID 28-avr-14|SADA AH 966 3894|OUSSENI 21021
BOUDOURI
16544|Rahamatou 24-avr-14|SADA AB 390 892]BOUDOURI 21223
16554|ABDOU RADAI 28-janv-15|SADA AP 395 542]ABDOU 21236
MAHAMOUDOU MAMOUDZO MAHAMOUDOU
15664|SAINDOU 19-févr-13|U BK 1554 76|1043
Moussa Roukia
HOUMADI
17219|IBRAHIM 17-mars-14|[SADA AI 1063 557|[RACHIDI 3036
Abdallah MADI MAMOUDZO 75S9ET |3562ET
17227|SOILIHI 21-sept-15|U BT 760 156 MADI 5171
MATTOIR Dane-
17490|Abdallah 09-nov-15|CHICONI AN 8 421|MATTOIR 5077 Avis de clôture de bornages déposées à la Direction des Affaires Foncières Le résumé des Avis de clôture de bornages à
publier au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
N° de l Non du requérant Date de Bornage Commune Sector N° du plan SuPariie Nom du Titre réquisition cadastrale en m2
VILLA
10332|chiffai M'COLO 13-mai-09|DZAOUDZI AD 540 289[NOUROU III
11644/{Anli Said Chanfi 14-janv-08|CHICONI AP 379 283]ANLI 3
11660 |Abdou Moidjoumoi 07-janv-08|CHICONI AP 383 320[ABDOU 22
11663/{Assani Fatima 03-janv-08|CHICONI AP 421 245]ASSANI 25
11665 |Toyfia Colo 04-janv-08|CHICONI AP 433 427|TOYFIA 27
MARIAMA
11677|Mariama Bounou 08-janv-08|CHICONI AP 20 339146
11707|Madi ali 10-janv-08|CHICONI AP 404 336[MADI 97
11710|BOURA Routouba 11-janv-08|CHICONI AP 390 456|BOURA 103
11713|BOURA Halima 10-janv-08|CHICONI AP 403 441|BOURA 107
11714|Assani Mahamouda 03-janv-08|CHICONI AP 425 887|ASSANI 108
DIMASSI
11716|Dimassi Amina 09-janv-08|CHICONI AP 413 258|116
11717|Kassim Saindou 08-janv-08|CHICONI AP 417 620|KASSIM 117
11718|Abdou Amana 07-janv-08|CHICONI AP 166 584[ABDOU 118
11723|Mze Sandate 14-janv-08|CHICONI AP 87 2732]MZE 123
11730|Fatima Malidi 14-janv-08|CHICONI AP 389 888|FATIMA 133
AMBIDATI
11738 |Ambidati Issouffi 16-janv-08|CHICONI AP 459 1991153
11739/Hidaya Attoumani 16-janv-08|CHICONI AP 461 393[HIDAYA 157
11745 |Riziki Moussa 03-janv-08|CHICONI AP 422 589ÏRIZIKI 174 ATTOUMANI
11749|Attoumani Tamarati| 16-janv-08|CHICONI AP 460 2271259
11756|Soua Boura 18-janv-08|CHICONI AO 389 300[SOUA 115
11771|Madi Fatima 21-janv-08|CHICONI AO 277 187|MADI 175
11798[Assani Moidjoumoi 29-janv-08|CHICONI AO 164 188[ASSANI 223
11816|Amada Allaoui 05-févr-08|CHICONI AO 472 273|AMADA 284
ABOUYALLU
11843|Abguyallui Batibou 31-janv-08|CHICONI AO 504 334|1 317
11857|Binti Colo 23-janv-08|CHICONI AO 461 212]BINTI 335
Maoulana MAOULANA
11867|Kamardine 01-févr-08|CHICONI AO 495 7541346
11895]|Haza Djouma 30-janv-08|CHICONI AO 427 587[HAZA 388
Mouhoussouni MOUHOUSS
11900/Halidi 05-févr-08|CHICONI AO 475 5516]OUNI 393
DJOUMOI
11904|Djoumoi Mariama 06-févr-08|CHICONI AO 485 233|644
Moustoifa Daoud MOUSTOIFA
11927|Echat 20-déc-07|CHICONI AM 939 6941446
11933 |Ali Roukia 11-déc-07|CHICONI AM 476 SOJALI 458
11951|Said Attoumani 13-déc-07|CHICONI AM 505 234]HABIBA 492
11954|Daoud Dhoiharati 19-déc-07|CHICONI AM 943 240|DAOUD 495
NAHOUDA
11965|Nahouda Ali 19-déc-07|CHICONI AM 701 130|523
OUSSOUFI
11968 |Oussoufi Soumaila 14-déc-07|CHICONI AM 934 731528
11973|Bacar Zaihati 12-déc-07|CHICONI AM 458 147|[BACAR 533 12079]Rama Habiba 28-nov-07|CHICONI AM 199 143|RAMA 767
12077|Madi Zourfane 30-nov-07|CHICONI AM 1005 29|MADI 764
12530{Said Ali Saindou 15-sept-01|DZAOUDZI AK 152 3753|SAID 48
12531|Boinali Ahmed 15-sept-11|DZAOUDZI AK 156 6122|BOINALI 59
12535|Said Mahatsra 21-sept-11|DZAOUDZI AI 580 3368|SAID 1000
SOUMAILI
12544|Soumaili Riffay 21-sept-11|DZAOUDZI AI 579 2201/1014
Indivision
Mohamed Ali, INDIVISION
12546 |Soulaimana Ali 21-sept-11|DZAOUDZI AI 582 5049/1017
Mouamadi Bacar MOUAMADI
12550|Said 15-sept-11|DZAOUDZI AH 719 489|1022
12551|Houdi Mohamed 15-sept-11|DZAOUDZI AH 755 1529|HOUDI 1023
Indivision Assiati INDIVISION
12561|Combo 12-sept-11|DZAOUDZI AL 689 3133/1063
MOUSTOIFA
12562|Moustoifa Said 14-sept-11|DZAOUDZI AL 705 253|[90002
Loutoufi Ali LOUTOUFI
12567|Nadiatildjamali 13-sept-11|DZAOUDZI AL 727 235[90008
12568]Ali Chafiat 13-sept-11|DZAOUDZI AL 726 219|ALI 90009
ENCHATI
12569|Enchati Allaoui 14-sept-11|DZAOUDZI AL 731 133190011
HAIRATI
12570/{Hairati Soulaimana 14-sept-11|DZAOUDZI AL 718 1528/90012
HANIDHI
12573]|Hanidhi Dini Ali 13-sept-11|DZAOUDZI AL 719 409|90016
MOHAMADI
15094] MOHAMADI ASSANI 18-juin-13 |PAMANDZI AB 1092 2661467
M'CHINDRA
15100|M'CHINDRA SOIFIA 18-juin-13|PAMANDZI AB 1091 229]479
15111|ECHATI ABDALLAH 19-juin-13|PAMANDZI AB 1054 119]ECHATI 493
15126|ABASSE ROUKIA 23-juil-14 PAMANDZI AC 1154 418|ABASSE 795
ASSANI
15131|ASSANI ZAOUDIJATI 27-janv-14|PAMANDZI AE 762 53015015
HAFIZOU HAFIZOU
15133|DAOUDOU 27-janv-14|PAMANDZI AE 760 425|5017 ABDALLAH
15134|ABDALLAH ABDOU 27-janv-14|PAMANDZI AE 759 46115018
MOUSSA
15135 |MOUSSA VELOU 22-janv-14|PAMANDZI ÎAE 756 45615019
LATUFA
15136|LATUFA HAMADA 22-janv-14|PAMANDZI |AE 712 45515022
HAMIDOU HAMIDOU
15139|[MARIAMA 20-janv-14|PAMANDZI [AE 714 48415023
ALLAOUI
15140[ALLAOUI SOYHATI 20-janv-14|PAMANDZI AE 718 49615024
BOURAHIMA BOURAHIM
15145 [AHAMADI 28-janv-14|PAMANDZI ÎAE 720 469[A 5029
MOUSSA
15148|MOUSSA LAINA 28-janv-14|PAMANDZI ÎAE 721 41515032
AHAMADI
15150[AHAMADI MADI 28-janv-14|PAMANDZI |AE 726 67515034
IDAROUSSI Abdou IDAROUSSI
17270|Bacar 13-juin-14/PAMANDZI JAI 76 57415063 Vous trouverez ci-dessous, aux fin de publication au recueil des actes administratif de la préfecture, le résumé des avis de clôtures de bornages délivrés par la Direction des Affaires Foncières et du
patrimoine. Le texte intégral de l'avis peut être consulté au Conseil Général de MAYOTTE (service régularisation foncière).
Rse on Nom du requérant Commune Lieudit re Dre e Nom du titre Date de Bornage
Charianti CHARIANTI 1790
7 603[YOUSSOUFFOU BOUÉNI Mzouasia AR 244 493 25 juillet 2006 Zena ZENA 1791 7 604|YOUSSOUFFOU BOUÉNI Mzouasia AR 246 317 26 juillet 2006| NAOIOUI 1799
7 606|Naoïoui MOHAMED | BOUÉNI Mzouasia AR 14 820 9 octobre 2006
Ahamadi MOHAMED1800
7 607|MOHAMED BOUÉNI Mzouasia AR 201 185 2 octobre 2006]
Ahamadi MOHAMED 1801
7 608|MOHAMED BOUÉNI Mzouasia AR 231 357 1 août 2006
NASSUR 1824
Nassur OUSSENI
7 616 BOUÉNI Mzouasia AR 229 185 31 juillet 2006
ZALIFATI 1833
7 619|Zalifati MASSOUNDI BOUÉNI Mzouasia AR 365 611 20 septembre 2006
P 394 7 620|Hafidhou MARIAMA]| _ BOUENI Mzouasia AR 222 HAFIDHOU 1837 4 octobre 2006]
242 -
7 628|Saidina AHAMADA BOUÉNI Mzouasia AP 101 SAÏDINA 1847 2 août 2006]
MOHAMED Abal : 181
7 631|Kassim Condro BOUENI Mzouasia AR 581 MOHAMED 1866 11 juillet 2006]
Kamardine l 256
7 637|AHAMADA BOUËNI Mzouasia AR 406 KAMARDINE 1880 19 septembre 2006|
. 225 : 7 644|Haïdar ALI BOUENI Mzouasia AR 270 HAÏDAR 1893 19 juillet 2006 Oumoucoulthoumi
7 645|Binti ABDULLAH BOUÉNI Mzouasia AR 593 . OUMOUCOULTHOUMI 1895 18 juillet 2006 Fourahati | 180 7 646[ABDULLAH BOUENI Mzouasia AR 592 FOURAHATI 1897 18 juillet 2006
7 647|Fatima ABDULLAH BOUÉNI Mzouasia AR 591 ss FATIMA 1898 18 juillet 2006)
7 655|Sophia HAFIDHOU BOUÉNI Mzouasia AR 205 . HAFIDHOU 1910 5 octobre 2006| Mohamed El Hadi : 358 7 659[ISMAËL BOUENI Mzouasia AR 185 MOHAMED 1920 3 octobre 2006
7 661|Abdou CHAHIDI BOUÉNI Mzouasia AR 656 590 ABDOU 1923 5 octobre 2006
7 663|Hafifaty MAOULIDA BOUÉNI Mzouasia AR 648 _. HAFIFATY 1928 3 octobre 2006|
7 667|Famille MADI BOUÉNI Mzouasia AR 659 10 FAMILLE 1947 9 octobre 2006] Toyfati Binte
7 668|MAOULIDA BOUENI Mzouasia AO 30 2029 |[TOYFATI 1948 19 octobre 2006
Maïssara
7 670|[MOUHOUSSOUNI BOUËNI Mzouasia AO 24 3160 [MAÏSSARA 1951 19 octobre 2006|
Maïssara
7 670|MOUHOUSSOUNI BOUËNI Mzouasia AP 77 128 [MAÏSSARA 1951 19 octobre 2006
Halima
7 671]|MOUHOUSSOUNI BOUENI Mzouasia AO 28 2652 |[HALIMA 1952 19 octobre 2006
Ahamada
7 672|MOUHOUSSOUNI BOUÉNI Mzouasia AO 27 3094 _JAHAMADA 1953 19 octobre 2006|
AMINA MADI
7 678|BACAR BOUENI Mzouasia AR 615 1211 JAMINA 1977 9 octobre 2006 Inssa Madi
7 680|DAOULAB BOUÉNI Mzouasia AP 95 7536 |INSSA 1979 16 octobre 2006|
7 682|Fatima INSSA BOUÉNI Mzouasia AO 23 167 FATIMA 1985 19 octobre 2006
7 682|Fatima INSSA BOUÉNI Mzouasia AP 78 78 FATIMA 1986 19 octobre 2006
7 684|Soibia SOUMAÏLA BOUÉNI Mzouasia AP 80/83 1584 [SOIBIA 1992 18 octobre 2006|
7 685|Fatima MADI BOUÉNI Mzouasia AR 614 1215 [FATIMA1995 9 octobre 2006
7 686|Fatima MADI BOUÉNI Mzouasia AP 91 1485 [FATIMA 1996 17 octobre 2006
7 687|Sandatti MADI BOUÉNI Mzouasia AR 613 1216 [SANDATTI 1997 9 octobre 2006]
7 688|Sandatti MADI BOUÉNI Mzouasia AP 92 1464 [SANDATTI 1998 17 octobre 2006
7 689|Fatima INSSA BOUÉNI Mzouasia AR 619 2124 |FATIMA 1999 9 octobre 2006
Abdallah Ben
7 915[YOUSSOUF BOUÉNI Mbouanatsa AY 70 9666 [ABDALLAH 2210 20 septembre 2006]
7 917|Zalifati MASSOUNDI BOUÉNI Mbouanatsa AY 112 1077[ZALIFATI 2212 20 septembre 2006]
7 941|Fatima BOINALI KANI-KELI Kani-kéli AD 434 4344 _|FATIMA 2254 20 septembre 2006] Vous trouverez ci-dessous, aux fin de publication au recueil des actes administratif de la préfecture, le résumé des avis de réquisitions d'immatriculations délivrés par la Direction des Affaires
Foncières et du patrimoine. Le texte intégral de l'avis peut être consulté au Consell Général de MAYOTTE (service régularisation foncière)
Ne la references Superficie Réquisition Nom du requérant Commune Lieudit cadastral en m2 Nom du titre
7 603|Charianti YOUSSOUFFOU BOUÉNI Mzouasia AR 244 493 [CHARIANTI 1790 7 604/Zena YOUSSOUFFOU BOUÉËNI Mzouasia AR 246 317 |[ZENA 1791
7 606|Naoïoui MOHAMED BOUÉNI Mzouasia AR 14 820 |NAOÏOUI 1799
7 607|Ahamadi MOHAMED BOUÉNI Mzouasia AR 201 185 |MOHAMED1800
7 608|Ahamadi MOHAMED BOUÉNI Mzouasia AR 231 357 |MOHAMED 1801
7 616|Nassur OUSSENI BOUÉNI Mzouasia AR 229 185 [NASSUR 1824
7 619[Zalifati MASSOUNDI BOUÉËNI Mzouasia AR 365 611 |ZALIFATI 1833
7 620[Hafidhou MARIAMA BOUÉNI Mzouasia AR 222 394 |HAFIDHOU 1837
7 628|Saidina AHAMADA BOUÉNI Mzouasia AP 101 242 |SAÏDINA 1847
7631] MOHAMED Abal Kassim Condro BOUÉNI Mzouasia AR 581 181 |MOHAMED 1866
7 637|Kamardine AHAMADA BOUÉNI Mzouasia AR 406 256 |KAMARDINE 1880
7 644]Haïdar ALI BOUËNI Mzouasia AR 270 225 |HAÏDAR 1893
7 645|Oumoucoulthoumi Binti ABDULLAH BOUÉNI Mzouasia AR 593 181 [OUMOUCOULTHOUMI 1895 7 646|Fourahati ABDULLAH BOUËNI Mzouasia AR 592 180 |FOURAHATI 1897
7 647|Fatima ABDULLAH BOUÉNI Mzouasia AR 591 182 |FATIMA 1898
7 655]Sophia HAFIDHOU BOUÉËNI Mzouasia AR 205 394 |HAFIDHOU 1910
7 659] Mohamed El Hadi ISMAËL BOUËNI Mzouasia AR 185 358 |MOHAMED 1920
7 661|Abdou CHAHIDI BOUÉNI Mzouasia AR 656 390 |ABDOU 1923
7 663]Hafifaty MAOULIDA BOUÉNI Mzouasia AR 648 1061 |HAFIFATY 1928
7 667|Famille MADI BOUÉNI Mzouasia AR 659 1023 [FAMILLE 1947
7 668|Toyfati Binte MAOULIDA BOUÉNI Mzouasia AO 30 2029 |TOYFATI 1948
7 670|Maïssara MOUHOUSSOUNI BOUÉNI Mzouasia AO 24 3160 |[MAÏSSARA 1951
7 670|Maïssara MOUHOUSSOUNI BOUËNI Mzouasia AP 77 128 [MAÏSSARA 1951
7 671]Halima MOUHOUSSOUNI BOUËNI Mzouasia AO 28 2652 |HALIMA 1952
7 672]Ahamada MOUHOUSSOUNI BOUÉNI Mzouasia AO 27 3094 |AHAMADA 1953 7 678]AMINA MADI BACAR BOUÉNI Mzouasia AR 615 1211 [AMINA 1977
7 680|Inssa Madi DAOULAB BOUËNI Mzouasia AP 95 7536 |INSSA 1979
7 682|Fatima INSSA BOUËNI Mzouasia A0 23 167 |FATIMA 1985
7 682|Fatima INSSA BOUÉËNI Mzouasia AP 78 78 |FATIMA 1986
7 684|Soibia SOUMAÏLA BOUËNI Mzouasia AP 80/83 1584 |SOIBIA 1992
7 685]Fatima MAD| BOUÉNI Mzouasia AR 614 1215 |FATIMA1995
7 686]Fatima MADI BOUÉNI Mzouasia AP 91 1485 |FATIMA 1996
7 687|Sandatti MADI BOUÉËNI Mzouasia AR 613 1216 |SANDATTI 1997
7 688|Sandatti MADI BOUÉNI Mzouasia AP 92 1464 |SANDATTI 1998
7 689]Fatima INSSA BOUËNI Mzouasia AR 619 2124 _|FATIMA 1999
7 915/Abdallah Ben YOUSSOUF BOUÉËNI Mbouanatsa AY70 9666 |ABDALLAH 2210
7917[Zalifati MASSOUNDI BOUËNI Mbouanatsa AY112 1077]ZALIFATI 2212
7 941|Fatima BOINALI KANI-KELI KANI-Kéli AD 434 4344 |FATIMA 2254