Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - DEL178 2023 Demande subvention XL Habitat Annexe 2
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL179 20
unknown - DEL179 2023 Demande sibvention XL Habitat Tercis A
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Conventio
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL 20240
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Conventio
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Conventio
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL178 20
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL202512
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Conventio
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL178 2023 Demande subvention XL Habitat Annexe 2 Convention tripartite
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL178 2023 Demande subvention XL Habitat Annexe 2 Convention tripartite)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Logement,
Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
VILLE DE
GRAND DAX DAX 2LHabitat AGGLOMÉRATION
CONVENTION TRIPARTITE
OPÉRATION « avenue des
Tuileries »
Commune de DAX
Communauté d’Agglomération du Grand Dax - 20 avenue de la Gare - 40 100 DAX
Tél : 05 58 56 39 40 - Fax : 05 58 56 39 41 – email : cagdax@grand-dax.fr - Site Internet : www.grand-
dax.fr Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
PRÉAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, au titre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat et en application de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, définit ses priorités en matière d'habitat.
En accompagnant financièrement les opérations de construction de logements locatifs sociaux, la Communauté d’Agglomération favorise la mixité sociale sur son territoire.
La commune concernée par l’opération devra intervenir financièrement en faveur de la réalisation de l’opération à hauteur de 10 % minimum de l’aide versée par la Communauté.
A ce titre, et après validation du Conseil communautaire, une convention tripartite entre la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, la commune et le bailleur social, est signée pour contractualiser les participations.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L 301-1 et suivants ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 18 février 2020, approuvant le
règlement d'intervention des aides du Grand Dax en faveur de l'habitat, et son
actualisation en date du 10 mai 2023,
Vu la délibération du 13 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire attribue
une aide forfaitaire d’un montant de 20 500 € à la société XL Habitat, pour l’acquisition et
l’amélioration de 5 logements situés avenue des Tuileries sur la commune de Dax.
ENTRE
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax,
représentée par Monsieur le Président,
Julien DUBOIS,
ET
La Commune de Dax
représentée par sa première adjointe,
Martine DEDIEU,
ET
XL Habitat,
Représentée par sa Directrice Générale, Madame Maryline PERRONNE
1 Envoyé en préfecture le 15/12/2023 CR SN
E VS
Reçu en préfecture le 15/12/2023 \\SEZ
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions relatives :
à l’attribution de l’aide forfaitaire, par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, à XL Habitat pour l’acquisition et l’amélioration de 5 logements situés avenue des Tuileries sur la commune de Dax. Elle été présentée et actée en conseil com- munautaire le 13 décembre 2023.
à l’intervention financière de la commune concernée par l’opération, en faveur de la réalisation de l’opération, à hauteur minimale de 10 % de l’aide versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION
Maître d’ouvrage de l’opération, XL Habitat
Nombre de logements 5
Typologie des logements
T1 T2 T3 T4 T5 et +
5
Mode de financement des logements
PLUS PLAI PLS
3 2
Coût prévisionnel
de l’opération :
817 625 € TTC
Subventions : 59 550 €
Etat Département Grand Dax Ville de Dax
20 000 € 17 000 € 20 500 € 2 050 €
Emprunts : 713 662 €
Fonds propres : 43 413 €, soit 8 882 € par logements
817 625 € TTC
ARTICLE 3 : AIDE DU GRAND DAX VERSÉE A L’OPERATEUR
L’aide forfaitaire est versée à XL’Habitat.
Cette aide est fixée à 20 500 €.
Cette aide ne peut être cumulée avec la cession à un prix minoré du terrain d’assiette de l’opération par la Communauté d’Agglomération.
ARTICLE 4 : INTERVENTION FINANCIÈRE DE LA VILLE
La commune concernée par l’opération devra intervenir financièrement en faveur de la réalisation de l’opération, à hauteur minimale de 10 % de l’aide versée par la
2 Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
Communauté d’Agglomération. Cette aide viendra en complément de l’aide communautaire, selon les besoins de l’opération en termes d’équilibre financier. Elle pourra être financière ou sous forme de participation à la réalisation de l’opération (revente de terrain à prix minoré, etc…).
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR
L’opérateur s’engage à ne pas utiliser les aides versées par la commune et la Communauté d’Agglomération à un autre titre que celui de la réalisation du projet cité dans la présente convention.
Au vu des différentes aides versées par la commune et la communauté d’Agglomération, l’opérateur accepte, à titre gracieux, que ces collectivités fassent la promotion du projet bénéficiaire de ces aides, à travers les différents outils de communication dont elles disposent (site internet, journaux…).
ARTICLE 6 : SUIVI ADMINISTRATIF
Afin de permettre un suivi attentif du déroulement du projet, le Maître d’Ouvrage devra transmettre à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax les pièces suivantes :
Un échéancier précis du déroulement du projet, à joindre lors de la demande de premier versement ;
Une photographie du panneau de chantier sur lequel figurent la participation fi- nancière et le logo de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et de la commune ;
Durant la réalisation des travaux, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (Direction de l’Aménagement) sera destinataire des comptes-rendus de chantier, Au moins deux photographies du site sur lequel doit avoir lieu le projet, avant et après réalisation des travaux ;
Les justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers.
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement de la subvention sera effectué en deux versements dans les délais précisés à l’article 10. En complément des pièces indiquées à l’article 6 nécessaires au suivi administratif du projet, à charge du Maître d’Ouvrage de transmettre aux services de la Communauté d’Agglomération les pièces suivantes qui seront jointes aux mandats :
- Attestation d’avancement des travaux, au minimum au démarrage du gros œuvre,
pour le versement du premier acompte de 50 %.
- Attestation de la livraison des logements datée et visée en original par le Maître
d’ouvrage et après constat de l’achèvement des travaux par le Grand Dax (direction
de l’Aménagement), lors d’une participation aux opérations de réception ou par une visite
sur site, pour le versement du solde.
ARTICLE 8 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est la Trésorerie d’Agglomération de Dax.
3 Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
ARTICLE 9 : CLAUSE DE PUBLICITÉ
Le Maître d’Ouvrage s’engage à mentionner la participation financière de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, notamment par l’apposition du logo de la Communauté et de la Commune, dans tous les documents et panneaux d’informations, ainsi que sur toute publication et action de communication concernant ce projet.
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE RÉALISATION ET D’ANNULATION
Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que le projet devra commencer dans un délai de DEUX ANS à compter de la signature de la convention par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
Il est également convenu que ce projet devra être achevé dans un délai maximum de QUATRE ANS à compter de la signature de la convention par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
Le non-respect des engagements conventionnels entraînera l’annulation de la subvention ou le remboursement total ou partiel des sommes versées, à savoir :
non-respect des délais de réalisation ci-dessus,
renonciation de la production de logement ou modification de programme, modifications apportées unilatéralement par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée de 4 ans, date d’achèvement maximum du projet dont elle fait l’objet. Une prorogation de ce délai, qui ne peut être supérieure à 2 ans, peut être accordée sur demande écrite auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
A titre exceptionnel, le maître d’ouvrage peut demander la modification de la convention par un avenant après délibération du conseil communautaire.
Cet avenant peut porter sur la modification du programme de l’opération. Cet avenant doit intervenir durant la durée de la présente convention.
ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf circonstances exceptionnelles, résiliée de plein droit dans les conditions ci-après.
La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante ait été mise en demeure par la ou les autres parties d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Le délai ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. Cette dernière doit être motivée.
Durant cette période, les parties sont tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.
Le délai court à compter de la réception de la mise en demeure en recommandé avec avis de réception postale.
4 Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15/12/2023
ID : 040-244000675-20231213-DEL178_2023-DE
ARTICLE 14 : LITIGES
Les litiges qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Dax, le
Monsieur le Président de
la Communauté
d’Agglomération du
Grand Dax
Madame la première
adjointe au Maire de
Dax
Madame la Directrice
Générale,
XL Habitat
Julien DUBOIS Martine DEDIEU Maryline PERRONNE
5