Arrêté - Arrete favorable PC 0783622600046

Documents similaires

Arrêté - Arrete favorable PC 2500034

Arrêté - Arrete Favorable PC 2500033

Arrêté - Arrete favorable PC 0783622600011

Arrêté - Arrete Favorable PC 0783622500039

Arrêté - Arrete favorable PC 25 00035

Arrêté - Arrete favorable PC 16 0002M02

Arrêté - PC Arrete favorable 2500032

Arrêté - Arrete favorable PC 0783622500026

Arrêté - Arrete favorable PC 783622600012

Arrêté - Arrete favorable PC 783622500018

Arrêté - Arrete favorable PC 0783622600046 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Mantes-la-Ville. Lien du pdf (Arrêté - Arrete favorable PC 0783622600046)Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement, CS ur. 4036 [201

ARRÊTÉ

ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE ET/OU SES ANNEXES

au nom de la commune

Dossier n° PC 78362 25 00046

Surfaces de plancher :

Déposé le : 20/12/2025 o Crées : 149, 45 m2 Affiché le : 08/01/2026

Complété le : 20/01/2026 Destination : Habitation - Logement

Par : Monsieur ABDELKADER BENALLOU

22 IMPASSE DES CIMENTIERS

78711 MANTES LA VILLE

Pour: CONSTRUCTION D'UNE MAISON

INDIVIDUELLE A USAGE D'HABITATION de

type R+1+COMBLES PERDUS.

Adresse du terrain : 22 IMPASSE DES

CIMENTIERS

78711 MANTES-LA-VILLE

Référence(s) cadastrale(s) : AH536

Le Maire de MANTES-LA-VILLE

VU la demande de permis de construire décrite dans le cadre ci-dessus,

VU le code de l'urbanisme,

VU le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise approuvé par délibération n° CC_2020_01_16_01 du Conseil Communautaire du 16 janvier 2020, modifié par délibération n° CC_2023-12-14_ 39 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2023, et par délibération n° CC_2026-02-05_20 du Conseil Communautaire du 5 février 2026 classant le terrain en zone UDa,

VU l'avis favorable de ENEDIS - Cellule CU/AU du 20 janvier 2026,

VU l'avis favorable de la Direction du cycle de l'eau Ouest de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise - du 12 février 2026,DOSSIER N° PC 78362 25 00046 PAGE 2/4

ARRÊTE

Article 1 : Le permis de construire ayant pour objet la création de 149, 45 m2 est ACCORDÉ sous réserve du respect des prescriptions énoncées à l’article suivant.

Article 2 : Ladite autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après :

DIVERS

Les travaux devront impérativement être réalisés conformément aux pièces écrites et plans annexés.

Le stationnement des matériaux nécessaires aux constructions devra se faire hors des voies et emprises

publiques.

Le pétitionnaire sera tenu de remettre en état les parties de voie publique qui auront été détériorées par les travaux et le transport des matériaux.

Les plantations d'espaces verts prévues au dossier devront être effectuées en tenant compte des époques favorables aux plantations et obligatoirement avant le dépôt de la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).

Article 3 : La réalisation du projet donnera lieu au versement des contributions suivantes : — Taxe d'Aménagement qui est composée d'une part communale dont le taux est fixé à 5 %, d'une

part départementale et d'une part régionale (le taux de ces dernières est fixé par leur assemblées délibérantes),

— Redevance d'Archéologie Préventive. Le calcul de cette taxe est effectué par application d'un taux unique de 0,4 % d'une valeur forfaitaire appliqué à la surface de plancher. — Participation financière pour l'assainissement collectif

Article 4 : En application de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme adresse au Maire de la commune une Déclaration d'Ouverture de

Chantier (DOC) en trois exemplaires.

En application de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, à l'achèvement des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme adresse au Maire de la commune la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), comprenant les attestations afférentes au projet.

Article 5 : La présente décision est notifiée :

- au pétitionnaire par envoi électronique,

- au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 du Code de l'Urbanisme

Toutes autorités administratives, les agents de la Force Publique compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Conformément à l'article R. 424-15 du Code de l'Urbanisme la présente décision est publiée par voie d'affichage à la Mairie, dans les huit jours de sa notification pendant une durée de deux mois et est archivée

à la Mairie.

1)DOSSIER N° PC 78362 25 00046 PAGE 3/4

À MANTES-LA-VILLE, le 09/03/2026

Le Maire de MANTES-LA-VILLE

Sami DAMERGY

Certifié exécutoire

après envoi au contrôle de légalité le :

Notification le :

Publication le :

Le Maire,

Sami DAMERGY

3DOSSIER N° PC 78362 25 00046 PAGE 4 / 4

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les UN MOIS qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « telerecours citoyens » accessible par le site internet www © EL. Il peut également, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision où d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'état. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne proroge pas le délai de recours contentieux. Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.

[ CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESENTE AUTORISATION DEVIENT EXECUTOIRE |

une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle a été transmise au Préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.

- Si votre projet comporte des démolitions, vous ne pouvez commencer vos travaux de démolition que quinze jours après la date à laquelle cette autorisation vous a été notifiée, voire après la date de transmission au préfet si cette autorisation vous a été délivrée par une autorité décentralisée.

= si votre projet est situé dans un site inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie.

- si l'arrêté mentionne que votre projet fait l'objet d'une prescription d'archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution des prescriptions d'archéologie préventive.

[E INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX : Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement), (pour les permis de construire uniquement)

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 à A.424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que la plupart des magasins de matériaux. AFFICHAGE : L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

DUREE DE VALIDITE : Conformément à l'article. R 424-17 du Code de l'Urbanisme et du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 prolongeant le délai de validité d’un an, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de TROIS ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger.

Votre demande en double exemplaire doit être :

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, - soit déposée contre décharge à la mairie.

DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ….) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. Le permis vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

L'autorisation n’est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours,

- dans le délai de trois mois après la date de l'autorisation l'autorité compétente peut la retirer, si elle l'estime illégale. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. - Par ailleurs, je vous rappelle la nécessité d'envoyer à la mairie la Déclaration Attestant l'Achèvement des Travaux (DAACT) et ceci dès la fin des travaux, aucune action en vue de l'annulation de l'autorisation n'étant recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction (article R.600-3 du Code de l'Urbanisme).

En cas de recours contre l'autorisation le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des Assurances.GRAND PARIS

SEINE

POBE

Aubergenville, le 11 février 2026

Nos Réf. : GPSEO/2026/1743 — Dossier n° : 397745

Direction du cycle de l'eau :

PC : 78 362 25 00046 du 20/12/2025 reçu le 14/01/2026

Objet : Construction d'une maison individuelle de type R+1

Pétitionnaire : M. BENALLOU Abdelkader

Adresse : 22 impasse des Cimentiers à Mantes-la-Ville

Cadastre : AH 536

Dossier suivi par : Claudia BAHEUX ARCA

Contact : claudia.arca@gpseo.fr / dgst-poleouest@gpseo.fr

Assainissement

La parcelle n'est pas desservie par un réseau public d'eaux usées. Ilexiste un réseau public d'eaux usées de diamètre 200 mm situé : route de Guerville.

Conformément à l'article L 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des eaux usées au réseau public de l'ensemble des constructions est obligatoire, qu'il soit gravitaire ou non. Conformément à l'article 44 du règlement sanitaire départemental, les réseaux du bâtiment devront être conçus de manière à s'opposer à tout reflux des égouts.

La parcelle ou le lot ne donnant pas directement sur la rue desservie par le réseau public, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation pour une servitude de réseau d'eaux usées sur la parcelle voisine.

Ilest prévu une servitude de passage de réseaux grevant la parcelle AH 535 au profit de la parcelle AH 536.

Les eaux pluviales issues du ruissellement des toitures et voiries créées devront être conservées et infiltrées à la parcelle. Le dispositif d'infiltration devra être dimensionné pour une pluie vicennale, sans rejet vers le réseau public. Le temps de vidange des ouvrages ne devra pas excéder 48 heures. Le pétitionnaire devra réaliser une étude hydrogéologique pour dimensionner les ouvrages adaptés aux sols et surfaces du site.

Le pétitionnaire prévoit la mise en place d'un puits d'infiltration pour la gestion et l'infiltration des eaux pluviales sans rejet vers le réseau.

Lorsque le pétitionnaire aura terminé ses travaux, il devra contacter la société Suez eau France au 01 39 22 26 15 pour qu'une enquête de conformité de ses installations soit réalisée (à sa charge).Participation financière liée à l'assainissement

Conformément à l'article L.1331-7 du code de la santé publique et à la délibération du Conseil communautaire du 6 février 2020, le pétitionnaire est assujetti à une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Le taux de base à compter du 1er juillet 2020 est de 1800 €.

A titre indicatif, la participation due par le pétitionnaire sera de 1800 € toutes taxes comprises pour le raccordement d'un logement réalisé en 2026.

Eau potable

La parcelle n'est pas desservie par un réseau public d'eau potable. Il existe un réseau public d'eau potable de diamètre 150 mm situé : route de Guerville. Le pétitionnaire devra obligatoirement solliciter une demande de branchement auprès du gestionnaire du réseau d'eau de la commune.

Le réseau public est géré en délégation de service public par la société SEFO.

La parcelle ou le lot ne donnant pas directement sur la rue desservie par le réseau public, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation pour une servitude de réseau d'eau sur la parcelle voisine.

Il est prévu une servitude de passage de réseaux grevant la parcelle AH 535 au profit de la parcelle AH 536.

Défense incendie

Un hydrant public est implanté rue des Bas Villiers à une distance de 340 mètres environ du projet.

La zone ne dispose pas d'une défense incendie réglementaire. Le pétitionnaire devra se rapprocher de la Commune.

Pour le Président et par délégation,

AE Anthony STENEK

Sous-directeur en charge du secteur Ouest

du cycle de l'eauENSDIS

Enedis - SERVICE CU/AU HOTEL DE VILLE

PLACE DE LA MAIRIE

BP 30842

78711 MANTES-LA-VILLE

Téléphone : 0139445780

Télécopie :

Courriel : idfo-cuau@enedis.fr

Interlocuteur : A+TRAITER

Objet : Réponse concernant l'instruction d’une autorisation d'urbanisme

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX , le 20/01/2026

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PC0783622500046 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

Adresse : 22 . IMPASSE DES CIMENTIERS

78711 MANTES-LA-VILLE

Référence cadastrale : Section AH . Parcelle n° 0536 Nom du demandeur : BENAILOU ABDELKADER

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. Compte tenu du type de projet. nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement.

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revne dans le cas : + de la non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires : + de la non obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives : + d’une évolution du réseau électrique depuis la date de la demande en objet : + d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance. situation.….).

Nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur. l'expression de nos sincères salutations.

ATTRAITER

Votre conseiller

1/1

SA à directoire et à conseil de surveillance

Enedis - SERVICE CU/AU Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442 TSA 20700 Enedis —4 Place de la Pyramide 78052 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX TSA 25001 em) 92030 PARIS LA DEFENSE cedex enedis.fr Enedis-DOC-AUO.1V300 | ml