Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARR 2025 1125
Arrêté - 2025 623
Arrêté - 2025 1129
Arrêté - 2025 1127
Arrêté - 2025 1116
Arrêté - 2025 1115
Arrêté - 2025 1114
Arrêté - 2025 937
Arrêté - 2025 1126
Arrêté - 2025 1121
Arrêté - 2025 1125
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Mantes-la-Ville.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 1125)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Mantes-la-Vil e_ mm _____ —
re
2025-1125
ARRETE ANNUEL DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
INTERVENTIONS DE
MISE EN SECURITE
ET DE TRAVAUX DE
VOIRIE SUR LES
ROUTES
DEPARTEMENTALES
DU TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE
MANTES-LA-VILLE
DU 01.01.26 AU
31.12.26
www.manteslaviile.fr
ARRETE DU MAIRE
Le Maire de la commune de Mantes-la-Ville,
Vu la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu le Code de la Route et notamment son article R411-8,
Vu le Code des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L
2213-1 et 2213-2,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes, modifiée par les textes subséquents,
Vu l'arrêté de délégations de fonctions et de signature au Conseiller Délégué au Maire n°2020-605 en date du 22 juillet 2020, accordant délégation de fonction et de signature à Monsieur Vincent TESSON, Conseiller Municipal,
Considérant la demande du Conseil Départemental des Yvelines, 1 rue Jean Ferrat 78711 MANTES-LA-VILLE, pour le compte de ses prestataires, la Société COLAS IDF Route de Meulan 78520 LIMAY, sise route de Meulan 78520 LIMAY, représentée par M. Sébastien GEREMIA (Mail : villepreux@colas.com) et de la Société EIFFAGE, sise 5 rue des Bourdines 27200 VERNON, représentée par M. Maxime MALLE (mail: corinne.villerel@eiffage.com), et ses sous-traitants.
Considérant que les travaux de mise en sécurité et travaux de voirie sur les Routes Départementales, relèvent de la compétence du Département qui a en charge ces travaux sur le territoire de la Commune de Mantes- la-Ville. Les interventions sur le domaine public nécessitent certaines restrictions temporaires de circulation au droit des chantiers, et qu'il y a lieu de simplifier la procédure administrative,
ARRETE
ARTICLE 1
L'arrêté est valable à compter du 1° janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026.
ARTICLE 2
Sur les sections en agglomération des routes départementales n°65,
n°110, n°113, n°158, n°928 et n°983. Les restrictions de la circulation et du stationnement seront les suivantes:
e La restriction de circulation se fera sur une voie pour les routes à double voies et en alternat par feux tricolores, manuellement à l'aide de piquets K10 ou par panneaux de signalisation de sens prioritaire (C18, B15) pour les routes bidirectionnelles (2 fois une voie et 3 fois une voie) suivant la configuration.
Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49 Mantes-la-Vi| e_ ——————
2025-1125
ARRETE ANNUEL DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
INTERVENTIONS DE
MISE EN SECURITE
ET DE TRAVAUX DE
VOIRIE SUR LES
ROUTES
DEPARTEMENTALES
DU TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE
MANTES-LA-VILLE
DU 01.01.26 AU
31.12.26
www.manteslaville.fr
e Le stationnement sera interdit au droit et selon l'avancement des
travaux. Le stationnement interdit sera considéré comme gênant
et une mise en fourrière sera prescrite.
e Dans le cadre des interventions, une rue pourra être fermée
ponctuellement à la circulation pendant la durée des travaux et
une déviation sera mise en place. Le maitre d'ouvrage et le maitre
d'œuvre devront en avertir par écrit la commune.
e Une déviation des piétons sera mise en place si nécessaire.
e Limitation de vitesse à 30 Km/h.
e Interdiction de dépasser.
ARTICLE 3
Le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre devront en avertir par écrit la Commune, des travaux réalisés à l'aide de cet arrêté au plus vite.
ARTICLE 4
Des sections des RD 113, 928 et 983 étant classées à grande circulation et afin de permettre les interventions ou la mise en sécurité d'une voie, nécessitant une restriction de circulation ou interdiction de stationnement modifiant le comportement des usagers de la route, les dispositions de l'article 2 pourront être appliquées en agglomération.
ARTICLE 5
La réglementation des chantiers hors agglomération des routes
départementales non visée à l'article 2 ainsi que celles des chantiers nécessitant la mise en place d'une déviation sortant du périmètre de l'agglomération ne sont pas concernées par le présent arrêté.
ARTICLE 6
Les entreprises ou les personnes physiques exécutant les travaux auront
la charge de la signalisation temporaire du chantier. Elles sont responsables des conséquences pouvant résulter d'un défaut où d’une insuffisance de cette signalisation.
Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui actuellement sont édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre I - 8è"e partie - approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992.
ARTICLE 7
Cet arrêté de circulation n'est délivré que pour les entreprises citées
dans les considérants du présent arrêté. Il n'est pas transmissible et il ne dispense pas des autres autorisations nécessaires. Toutes les interventions devront être signalées à l'adresse mail suivante : < domainepublic@manteslaville.fr».
L'arrêté de circulation devra être affiché à chaque intervention et
pendant toute la durée des travaux, conformément à la réglementation en viqueur.
ARTICLE 8
Afin d'éviter l'ouverture simultanée de plusieurs chantiers qui pourraient apporter une gêne à la circulation, le Maire se réserve le droit de retarder l'exécution du chantier ou de fixer d'autres dates en accord avec le pétitionnaire.
Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49 Mantes-la-Vil e_ Enr
2025-1125
ARRETE ANNUEL DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
INTERVENTIONS DE
MISE EN SECURITE
ET DE TRAVAUX DE
VOIRIE SUR LES
ROUTES
DEPARTEMENTALES
DU TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE
MANTES-LA-VILLE
DU 01.01.26 AU
31.12.26
www.manteslaville.fr
ARTICLE 9
L'interdiction de stationner édictée dans le ou les articles du code de la route sera considérée comme stationnement gênant. Tous véhicules en infraction du présent arrêté pourront être verbalisés et mis en fourrière.
ARTICLE 10
Les services de Police pourront être amenés à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité publiques.
ARTICLE 11
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa date de transmission au représentant de l'Etat et de sa date de publication et/ou notification, auprès du Tribunal Administratif de VERSAILLES.
ARTICLE 12
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Responsable du service de la Police Municipale de Mantes-la-Ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Mantes-la-Ville, le 09 décembre 2025.
Pour le Maire
Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49