Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 948a travaux sur voirie chemin de gery
Arrêté - 893a travaux sur voirie chemin de villepre
Arrêté - 926a travaux sur voirie chemin de redondon
Arrêté - 934a travaux sur voirie chemin de servonnet
Arrêté - 891a travaux sur voirie chemin de redondon
Arrêté - 906a travaux sur voirie chemin de margerie
Arrêté - 913a travaux sur voirie chemin de merly
Arrêté - 911a travaux sur voirie chemin de narbonne et chem
Arrêté - 969a travaux sur voirie chemin d hilaire
Arrêté - 912a travaux sur voirie chemin de merly
Arrêté - 928a travaux sur voirie chemin des contrebandiers
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 928a travaux sur voirie chemin des contrebandiers)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Montélimar
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTATION de la CIRCULATION
CHEMIN DES CONTREBANDIERS
---=000=---
DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Nos Réf. :JC/CJ/PP/LC/IPM
Numéro : 2022.09928A
Le Maire de la ville de Montélimar
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2273-1 et L. 2213-6 VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 4711-25, R 413-1, R. 417-3 et R. 417-12 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie signalisation de danger. le livre 1 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1. 5ème partie signalisation d'indication, des services et de repérage le livre 1, /ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
Considérant que pour permettre les travaux du 19/09/2022 au 21/10/2022 sur CHEMIN DES CONTREBANDIERS, et pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, Vu la demande en date du 06/09/2022 par laquelle SAUR MONTELIMAR demeurant Chemin de la Fonderie 26200 MONTELIMAR représentée par Madame Géraldine BADOUX demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public CHEMIN DES CONTREBANDIERS
ARRÊTE
ARTICLE 1: :
Pour permettre à SAUR MONTELIMAR demeurant Chemin de la Fonderie 26200 MONTELIMAR représentée par Madame Géraldine BADOUX d'effectuer un branchement d'eaux potables, la circulation et le stationnement CHEMIN DES CONTREBANDIERS seront réglementés du 19/09/2022 au 21/10/2022.
Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le
stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 :
La circulation est alternée par manuellement ou feux avec indicateur de temps
ARTICLE 3 :
Le stationnement des deux cotés de tous les véhicules, des véhicules de livraison est interdit de 08 h 00
à 18 h 00 et du lundi au vendredi, à l'exclusion des véhicules de secours, des véhicules de chantiers Le
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et génant et passible de mise en
fourrière immédiate. La vitesse maximale autorisée de tous les véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h 00
à 18 h 00 et du lundi au vendredi à l'exclusion des véhicules de police et des véhicules de secours. La voie de droite sont interdite à la circulation générale de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi
ARTICLE 4 :
L'entreprise effectuera, tous les jours. le nettoyage de la chaussée souillée par les travaux. Les véhicules de l'entreprise ont Un emplacement réservé autorisé , de 08 h 00 à 18 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et génant au sens de l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate L'accès des riverains sera maintenu. La réfection des joints sera faite en bande bitume et élastomère pour joints verticaux.
ARTICLE 5- REFECTION : La réfection sera réalisée à l'identique. Si le marquage au sol venait à être endommagé. il devra être
repris à l'identique.
ARTICLE 6 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Madame Géraldine BADOUX (SAUR MONTELIMAR).
ARTICLE 7 : :
Signalisation du chantier : || sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :
- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse,
- La fin de chantier.
D'une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire
de son chantier de jour comme de nuit L'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la
protection de son chantier.
Signalisation aux usagers Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en
place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux
préciseront :
- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.
Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêté. Ces
panneaux devront étre visibles tant par les automobilistes que par les piétons. Le pétitionnaire
demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des
travaux. Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de
dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaire. Dés l'achèvement des travaux, un
nettoyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué.
ARTICLE 8 :
Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention
dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une
solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin
des travaux sur chaque site planté de platanes.
ARTICLE 9 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
ARTICLE 10 :
Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de
la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Montélimar, le
Le Maire
our-te- Maire L'Adjoint délégué
Jean-Michel GUALLAR
Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de
la notification de l'arrêté considéré. | peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme
de deux mois vaut rejet implicite).
mi Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr