Acte - pc 094 046 25 00041

Documents similaires

Acte - pc 094 046 25 00047 69b42b90d151c338629865

Acte - pc 094 046 25 00032 692d517bcdf43151383881

Acte - pc 094 046 25 00046 69a5a67fcb79c798974944

Acte - pc 094 046 25 00044 69a59b27937b0006256813

Acte - pc 094 046 25 00035 698f557d9f1e6578375661

Acte - pc 094 046 25 00043 696e579b525b9554645503

Acte - pc 094 046 25 00037 6937f67fdfaae226196255

Acte - pc 094 046 25 00019 6a26815289ee2254394837

Acte - pc 094 046 25 00037 69e6176588ac2501539169

Acte - pc 094 046 25 00040 69a59af17b248776529023

Acte - pc 094 046 25 00041 Document publié le Mardi 10 mars 2026 par la commune de Maisons-Alfort. Lien du pdf (Acte - pc 094 046 25 00041)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement, DOSSIER: n° PC 094 046 25 00041

Déposé le : 25/11/2025

Dépôt affiché le : 10/12/2025

Complété le: 13/01/2026

Demandeur : Madame p

Nature des travaux : Surélévation

Sur un terrain sis: 34 RUE DE BORDEAUX

République Française Référence(s) cadastrale(s) : AB 70 | Surface de plancher :

- Existante : 90 m?

- Créée: 34m°

- Démolie : 0 m°

- Totale : 124 n°

- ARRÊTÉ

accordant un permis de construire

au nom de la commune de Maisons-Alfort

Le Maire de la commune de Maisons-Alfort,

VU la demande de permis de construire présentée le 25/11/2025 par Madame WE

VU les pièces complémentaires déposées en date du 13/01/2026,

VU l'objet du permis :

- pour un projet de : Surélévation,

- sur un terrain situé : 34 RUE DE BORDEAUX,

- pour une surface de plancher créée de 34 m°,

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

VU le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 12/12/2023 et modifié en date du

‘06/05/2025,

VU l'arrêté municipal portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Olivier CAPITANIO

1* Maire-Adjoint, en date du 09/07/2021,

VU l'avis Favorable de ENEDIS en date du 09/02/2026,

VU l'avis Favorable avec réserve de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 06/02/2026,

VU l'avis Favorable avec réserves de la Voirie Communale en date du 19/02/2026,

ARRÊTE

Article1 :

Le présent Permis de Construire est ACCORDÉ sous réserve du respect des conditions particulières

mentionnées à l'article 2.

Article 2 :

A l'intérieur de la propriété, les réseaux d'eaux pluviales et eaux usées devront être raccordés au réseau

existant avec une protection contre le reflux des eaux d'égout.

Les eaux pluviales devront être recueillies sans rejaillissement sur les fonds voisins.

Les raccords d'enduit devront être particulièrement soignés et être aussi peu visibles que possible.

Le ravalement des parties en limite de propriété devra être traité en harmonie avec les autres façades.

Le bâtiment sera réalisé en limite séparative sans retrait ni débord.Le pétitionnaire s'assurera auprès du service de l'urbanisme lors d'une visite de chantier que les

matériaux et couleurs choisis sont bien conformes à ceux autorisés par cette décision, ceci avant leur

mise en œuvre.

Conformément à la délibération du Conseil de Territoire de Paris Est Marne & Bois en date du

12/12/2023 concernant le financement de l'assainissement collectif, le pétitionnairé est informé qu'il

sera redevable d'une participation. Cette participation est indexée sur l'indice des travaux publics

T.P.10a , Les valeurs de l'index T.P.10a à prendre en considération seront celles du dernier index connu

au mois de Décembre précédant l'année d'application des nouveaux tarifs. Pour information, le taux

applicable est fixé à 30€/m° de surface de plancher soit : 1020 €

La réalisation du projet donnera lieu au versement de diverses taxes et contributions notamment là

taxe d'archéologie préventive, ainsi qu'au titre de la taxe d'aménagement au taux de 5% .

Il convient de protéger la faune et la flore sur l'emprise du chantier et ses abords notamment les lieux

de nidifications des oiseaux ou des espèces protégées (notamment chauve-souris, hirondelles de

fenêtre, chouettes effraies}) ainsi que les troncs, racines, et branches d'arbres (arrêté ministériel en date

du 29/10/2009 et article L411-1 du Code de l'Environnement).

Toute détérioration du domaine public en cours du chantier impliquera une réparation aux frais du

pétitionnaire.

Toute modification de l'aspect extérieur des bâtiments, toute création de surface de plancher, toute

modification dans l'aménagement des combles ou des sous-sols tout changement dans l'affectation

des locaux devront, au préalable, faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du service

Urbanisme.

Maisons-Alfort, le 06/03/2026

Pour le Maire,

Le Maire-Adjoint,

AJ AA (Ci }

NE ag |

3

Olivier CAPITANIO

PC 094 046 25 00041 ‘ 2/3La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT

Un extrait du présent arrêté sera publié par voie d'affichage à la mairie, dans les huit jours de sa notification et pendant une durée de deux mois.

Commencement des travaux et affichage :

Vous pourrez commencer les travaux après avoir :

- .… affiché sur le terrain le présent courrier; |

= installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique

décrivant le projet. Vous trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site internet urbanisme du

gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Durée de validité de l'autorisation : Conformément à l'article R.424-17 du Code de l'Urbanisme, l'autorisation est périmée si

les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si,

passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité de

l'autorisation est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

L'autorisation peut être prorogée par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous

ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en

adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins

deux mois avant l'expiration du délai de validité. |

L'autorisation est délivrée sous réserve :

- du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle

n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute

personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé

peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles

d'urbanisme.

- du recours administratif : dans le délai de trois mois après la date de l'autorisation, l'autorité compétente peut le

retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire de l'autorisation et

de lui permettre de répondre à ses observations

Les obligations du (ou des) bénéficiaire(s) de l'autorisation : il doit souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article

L.242-1 du Code des Assurances.

Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité dela présente lettre

dans le mois qui suit la date de sa notification. À cet effet il peut saisir le Tribunal Administratif territorialement compétent d'un

recours contentieux. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par

le site internet www.telerecours.fr.

PC 094 046 25 00041 3/3

MIS EN LIGNE LE 10.03.2026