Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ATM2026 059 rue Christian Lacouture route de Genas
Arrêté - ATM2026 081 rue Christian Lacouture route de Genas
Arrêté - ATM2026 109 rue de la Batterie rue Emile Chaze rue
Arrêté - ATM2026 035 rue Christian Lacouture SOBECA
Arrêté - ATC2026 237 route de Genas rue Christian Lacouture
Arrêté - ATM2026 024 rue de la Batterie COIRO TP
Arrêté - ATM2026 054 rue de l'Humanité COIRO TP
Arrêté - ATM2026 061 rue Paul Pic COIRO TP
Arrêté - ATM2026 048 rue Paul Pic COIRO TP
Arrêté - 202401778 route de Genas rue Christian Lacouture D
Arrêté - ATM2026 116 rue Christian Lacouture route de Genas COIRO TP
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bron.
Lien du pdf (Arrêté - ATM2026 116 rue Christian Lacouture route de Genas COIRO TP)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
MÉTROPOLE BR N
GRAND FO Trodtion & nnevation
Police de la circulation Police du stationnement
Arrêté de la Présidente de la Métropole de Lyon Extrait du registre des arrêtés du Maire
Arrêté temporaire n°2026CJT343570A1
Enregistré sous le numéro 2026CJT343570 de la Métropole de Lyon
Enregistré sous le numéro ATM-2026-116 de la Commune de Bron
Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement portant sur la rue Christian Lacouture et la route de Genas
(Bron) pour des travaux de construction de branchement (chauffage urbain) - Autorisation prorogée
La Présidente de la Métropole de Lyon
Le Maire de la Commune de Bron
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L'article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2, L.2213-2-3, L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du
maire,
- Les articles L.2213-1, L.2213-1-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5 et L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la
circulation du président de la Métropole;
VU le Code de la Route;
VU le Code de la Voirie Routière;
VU le Code Pénal et notamment l'article R.610-5;
VU le Code de la Sécurité Intérieur notamment l'article R.511-1;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière;
VU l'accord technique favorable de la métropole de Lyon, LYvia n° 2026CJT317810;
VU le Plan de Mobilité des Territoires Lyonnais approuvé en Comité Syndical du Syndicat mixte des Transports pour le
Rhône et l'Agglomération Lyonnaise le 2 octobre 2025;
VU la délégation de signature 2026-04-10-R0284 du 10/04/2026 accordée par Madame la Présidente de la Métropole de
Lyon à Monsieur Pierre OLIVER, Vice-Président à la voirie, circulations intelligentes, fluidité du trafic;
VU la délégation de signature 2026-04-10-R-0289 du 10/04/2026 accordée par Madame la Présidente de la Métropole de
Lyon à Madame Catherine DAVID, Directrice Générale Adjointe en charge de la gestion des espaces publics;
VU l'avis de la Métropole pour ce qui concerne les dispositions en matière de stationnement;
VU la demande du 03-09-2026 de l'entreprise COIRO TP
Considérant qu'en raison de travaux de construction de branchement (chauffage urbain), rue Christian Lacouture et route
de Genas (Bron), en agglomération, il convient de réglementer la circulation et le stationnement par les mesures suivantes:
2026CJT343670A1 Hôtel de ville de Bron 1 de 4
affaires-generales@ville-bron.fr 04 72 36 13 13 ARRÊTENT
Article 1 - Chaussée réduite
Du 05-09-2026 au 30-09-2026, route de Genas, dans le sens Ouest-Est, au carrefour avec la rue Christian Lacouture, les
voies sont rétrécies, matérialisées par des panneaux AK3 et AKS, au droit du chantier.
La vitesse est limitée à 30km/heure au droit du chantier.
Article 2- Chaussée réduite
Du 05-09-2026 au 30-09-2026, rue Christian Lacouture, dans sa partie comprise entre la route de Genas et la rue Nicole
Girard-Mangjin, les voies sont rétrécies, matérialisées par des panneaux AK3 et AK5, au droit du chantier.
La vitesse est limitée à 30 km/heure au droit du chantier.
Article 3- Alternat
Du 05-09-2026 au 30-09-2026, rue Christian Lacouture, dans sa partie comprise entre la route de Genas et la rue Nicole
Girard-Mangin, la circulation s'effectue de façon alternée.
Cet alternat est signalé par des panneaux B15 et C18.
La vitesse est limitée à 30 km/heure au droit du chantier.
Article 4 - Stationnement interdit
Du 05-09-2026 au 30-09-2026, le stationnement est interdit, rue Christian Lacouture, des deux côtés de la chaussée, dans
sa partie comprise entre la route de Genas et le numéro 12.
Article 5 - Signalisation relative au stationnement
Le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens des
dispositions de l’article R.417-10 du Code de la Route et pourra faire l’objet d’une mise en fourrière, si le
demandeur a fait constater la présence des panneaux B6a1 d'interdiction par la Police Municipale au moins 48
heures avant la prise d'effet de l'interdiction.
Contact : 04-72-36-14-86 (hors jours fériés) :
- lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 6h00 à 20h00
- jeudi : de 7h00 à 20h00.
Article 6 - Maintien des cheminements
Les cheminements des modes actifs (accès PMR, piéton, vélo etc.), l'accès des riverains et le passage des véhicules de
secours sont maintenus en permanence et protégés par des barrières sur le trottoir au droit du chantier.
A défaut la circulation piétonne est renvoyée sur le trottoir opposé signalée. La circulation cyclable peut être renvoyée sur
les voies de circulation de véhicules et signalée.
Article 7 - Accès riverains et services publics
L'accès des riverains est maintenu.
Le pétitionnaire est tenu de veiller à maintenir l'accessibilité des véhicules chargés du service d'enlèvement des ordures
ménagères. Si ce maintien se révèle impossible, il lui appartient d'avancer les conteneurs jusqu'à un point de collecte
accessible aux véhicules et de rapporter lesdits conteneurs à leur emplacement initial après la collecte.
2026CJT343570A1 Hôtel de ville de Bron 2de4
affaires-generales@ville-bron.fr 04 72 36 13 13 Article 8 - Maintien de la collecte des ordures ménagères
L'entreprise est tenue de veiller à maintenir l'accessibilité des véhicules chargés du service d'enlèvement des ordures
ménagères. Si ce maintien est impossible, l'entreprise doit avancer les bacs en bout de rue ou sur un emplacement
de collecte convenu avec la Métropole de Lyon.
Article 9 - Propreté de l'espace public pour les voies métropole
Lors de l'achèvement des travaux, la chaussée devra être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.
En cas de dégradation de la chaussée, les trous et tranchés seront traités par un enrobé à froid. Le maître d'ouvrage doit
prévenir la Métropole par déclaration LYvia afin de prévoir la réfection définitive.
Les déblais et les matériaux entreposés pour les besoins du chantier seront évacués en fin de ce dernier.
Article 10 - Délais des travaux
Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus à l'article premier, l'entreprise devra obligatoirement solliciter un
nouvel arrêté.
Article 11 - Signalisation réglementaire
La pré-signalisation et la signalisation réglementaires sont mises en place par l'entreprise chargée des travaux, de part et
d'autre du chantier ainsi que les indications de rues barrées et de déviations à chaque intersection du parcours, de
l'itinéraire mentionné précédemment.
Article 12 - Informations réglementaires
Ilest rappelé que cette autorisation est précaire et révocable et que l'administration peut à tout moment la retirer pour des
raisons de sécurité.
Le bénéficiaire doit afficher la présente permission dès sa notification.
Article 13 - Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera faite à :
- Cellule travaux KEOLIS secteur Nord Est
- l'agence des mobilités
- l'entreprise COIRO TP
- la commune de BRON
- La subdivision Collecte Est de la Métropole de Lyon
- La subdivision Nettoiement Sud-Est de la Métropole de Lyon
- Monsieur le responsable de la Subdivision de Voirie secteur Est
- Philibert Transport
Article 14 - Recours
Mesdames, messieurs : la Directrice Générale des services de la Métropole de Lyon, le(a) Directeur(trice) Général(e) des
services de la Commune de Bron, le(a) Directeur(trice) Départemental(e) de la Sécurité Publique, tous agents de la force
publique et de la police municipale, le(a) Directeur(trice) des Services Départemental et Métropolitain d'incendie et de
Secours du Rhône sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ;
Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté temporaire de la Présidente de la
Métropole de Lyon peut faire l'objet d'un recours contentieux sur les mesures de police de circulation arrêtées devant le
tribunal administratif de Lyon (Palais de justice Part-Dieu - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03), ou effectué par
voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
je ville de Bron 3de4
lle-bron.fr 04 72 36 13 13
2026CJT343570A1 dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Toute autre information peut être sollicitée auprès du service de la commune.
Signature de la Métropole de Lyon Signature de la Commune de Bron
1 5 SEP. 2026
A Lyon, le 15/09/2026
Pour la Présidente,
Pierre OLIVER,
Vice-Président à la Voirie, circulations
intelligentes et fluidité du trafic