Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 20250528 1129 ARRETE PREFECTORAL N°2025 143 TRAVAU
Arrêté - 20230912 2623 ARRETE PREFECTORAL REPARATION GLISSI
Arrêté - ARRETE N°67 TRAVAUX DE REPARATION DE GLISSIERES RN
Arrêté - 20260401 0619 ARRETE PREFECTORAL N° 067 RESTRICTIO
Arrêté - 20240524 1146 ARRETE PREFECTORAL RN 94 CONSOLIDATI
Arrêté - 20240530 1177 ARRETE PREFECTORAL SIGNALISATION HOR
Arrêté - Arrêté préfectoral restrictions de circulation RN
Arrêté - ARRETE PREFECTORAL 2023 272 TRAVAUX REFECTION SIGN
Arrêté - 20240306 590 ARRETE PREFECTORAL N° 2024 030 RESTRI
Arrêté - 20240619 1334 ARRETE PREFECTORAL N° 2024 194 REST
Arrêté - 20241121 2607 Arrete Prefectoral Reparation Glissieres de Securite rn 94
Document publié le Mercredi 15 novembre 2017 par la commune de Bâtie-Neuve.
Lien du pdf (Arrêté - 20241121 2607 Arrete Prefectoral Reparation Glissieres de Securite rn 94)
Thèmes du document : Sécurité routière, Transports, Aménagement du territoire,
CU Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES HAUTES-ALPES DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU DES ROUTES MÉDITERRANÉE Arrêté n° 2024-370 Objet : Restrictions de circulation sur la R.N. 94 Commune de La-Batie-Neuve, Chorges Hors agglomération Le préfet des Hautes-Alpes Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite. le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25; le Code de la voirie routière; le décret du 15 novembre 2017 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements; le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR , administrateur hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes; l'Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes; l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1, quatrième partie, huitième partie; la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination de chantier sur RRN; l'Arrêté préfectoral n° 05-2022-08-23-00014 en date du 23 août 2022 portant délégation de signature à la Dirmed; l’Arrêté préfectoral n° 05-2024-10-28-00004 en date du 28 octobre 2024 portant subdélégation de signature aux agents de la Dirmed ; la demande de l’entreprise AXIMUM en date du 18 novembre 2024. CONSIDÉRANT que pour des travaux de réparation de glissières de sécurité il y a lieu d’apporter des restrictions de circulation sur la RN 94. 28, rue Saint-Arey — 05011 GAP Cedex — Tel : 04 92 40 48 00 — Télécopie : 04 92 53 79 49 www.hautes-alpes.gouv.fr ARRÊTE Article 1er : Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2024, la circulation des véhicules sur la RN 94 du PR 80+600 au PR 80+850 et du PR 87+150 au PR 87+350 est soumise aux prescriptions définies aux articles ci-dessous. Article 2 : La circulation est alternée par feux tricolores dans les deux sens de circulation. Cette disposition est applicable du lundi au vendredi de 8h à 17h. Article 3 : Au droit de la zone de travaux et dans les deux sens de circulation : -[a vitesse maximale autorisée de tous les véhicules est fixée à 50 km/h, -le dépassement des véhicules est interdit aux conducteurs de tous les véhicules. Ces dispositions sont applicables du lundi au vendredi de 8h à 17h. Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, huitième partie) et au schéma (CF 24) du manuel du chef de chantier est mise en place et entretenue par l’entreprise AXIMUM. Les panneaux de signalisation doivent obligatoirement être posés avec des sacs de lestages. Les modalités de mise en œuvre des alternats doivent être conformes au guide technique du SETRA « Signalisation temporaire », volume 6, édition 2002, notamment en ce qui concerne la capacité d'écoulement du trafic constaté. Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l’article 4 ci-dessus. Exceptionnellement et sur justification par l’entrepreneur, la modification des jours et horaires de mise en place des restrictions (alternat, limitation de vitesse et interdiction de dépasser) doit être validée par le gestionnaire de la voirie (CET). Article 6 : M le Chef du CEI d’Embrun pour continuité de service est chargé de la mise en application et de l’exécution du présent arrêté. Article 7 : -M. le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Alpes, -M. le Commandant du groupement de Gendarmerie du département des Hautes-Alpes, -M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes, -M le Chef du CET d’Embrun pour continuité de service, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera transmise à : Mrs. les Maires des communes de La-Batie-Neuve et de Chorges (pour affichage). -Entreprise AXIMUM (affichage au droit du chantier). Pour le Préfet des Hautes-Alpes et par délégation, Pour le Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée, par délégation Le Chef du District des Alpes du Sud Laurent GALY Enr ai auentaeh laure dtagedyt er 4924.11.20 20:01:52 28, rue Saint-Arey — 05011 GAP Cedex — Tel : 04 92 40 48 00 — Télécopie : 04 92 53 79 49 www.hautes-alpes.gouv.fr