Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE CIRCULATION PEGUY 28112025
Arrêté - PERMIS VOIRIE DOLMONT 09122025
Arrêté - ARRETE CIRCULATION PN9 28112025
Arrêté - ARRETE CIRCULATION VEIL 28112025
Arrêté - ARRETE VOIRIE 05112024
Arrêté - ARRETE VOIRIE PIERRE A CHAUX16042024
Arrêté - PERMISSION VOIRIE BORDS EURE 07022025
Arrêté - PERMISSION VOIRIE PIERRE A CHAUX 30012025
Arrêté - PERMISSION VOIRIE 69 RUE HENRI IV 07022025
Arrêté - ARRETE CIRCULATION VOIRIE ZA 03072025
Arrêté - Permis Voirie Peguy 28112025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Georges-sur-Eure.
Lien du pdf (Arrêté - Permis Voirie Peguy 28112025)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Mairie de Saint-Georges-sur-Eure
ARRÊTÉ n° 240/2025
Arrêté de voirie portant permission de voirie, de stationnement et
autorisation d'entreprendre des travaux
Monsieur le Maire,
Vu la demande formulée le 27/10/2025 par la société SAS ST2A 4 rue du Polissoir 28530 VERS LÈS
CHARTRES (Eure et Loir) représentée par Monsieur BOULAY William, sollicitant l'autorisation pour la
réalisation de travaux sur le domaine public,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-1 à L1111-6 ;
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-
4etL3111.1;
VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - 8ème partie
- signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ;
ARRÊTE
Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa
demande :
-__ Travaux de remplacement de poteau incendie au 27 rue Charles Péguy
à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2 - Opérations préalables
Le pétitionnaire est informé qu'il doit se renseigner auprès des gestionnaires de réseaux pour connaître
l'existence d'ouvrages à proximité de son projet.
Préalablement à tous travaux, l’intervenant doit demander auprès des services techniques municipaux,
l'établissement d’un constat contradictoire des lieux. En l'absence de constat contradictoire, les lieux
sont réputés en bon état et aucune contestation ne sera admise par la suite. Si un constat faisait
ressortir un état des lieux défectueux, les réfections liées au chantier seraient toutefois exécutées par
l'intervenant dans les règles de l’art, sans qu'il puisse se soustraire de ses obligations du fait du mauvais
état de l’entourage immédiat du chantier.
16 rue Jean Moulin 28190 Saint-Georges-sur-Eure — Tel : 02.37.26.74.16 — Fax : 02.37.26.77.40
Courriel : mairie@saint-cenrces-sur-eure fr — Site Internet : www saint-venrvces-sur-eure fr Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise et d'état des lieux devront recevoir
obligatoirement l'agrément du représentant de la commune : M. Eric GUILLON tél : 02 37 26 74 16
Article 3 — Prescriptions techniques
L'intervenant est responsable de son chantier, conformément à toute réglementation en vigueur.
Toutes les précautions doivent être prises pour ne pas dégrader les abords du chantier et assurer la
sécurité du public.
Sauf indications particulières formulées par le service gestionnaire du domaine public, les prescriptions
techniques suivantes sont applicables.
Signalisation
Les règles techniques relatives à la signalisation temporaire devront être scrupuleusement respectées,
telles qu’elles sont édictées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Après les travaux, les signalisations horizontales et verticales devront être remises en état dans les plus
brefs délais.
Fonctions de la voie
Toutes les fonctions de la voie seront maintenues dans la mesure du possible. L'écoulement des eaux et
la collecte des ordures ménagères seront assurés en permanence ainsi que le droit d'accès des riverains,
des services de sécurité et des exploitants de réseaux de services publics.
De même, les organes de sécurité des réseaux de distribution publique d'énergie doivent rester
accessibles aux services spécialisés et de secours.
Dans le cas de travaux d'urgence, effectués par les services municipaux n’excédant pas une durée de 24
h, les conditions de circulation pourront être modifiées.
Dispositions particulières concernant les plantations
Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront
soustraits à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
l'est formellement interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres ou de les
utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques.
Toute précaution doit être prise pour assurer la protection des plantations existantes. L’intervenant doit
se rapprocher, si nécessaire, du service Espaces Verts.
Exécution des travaux
Dans un souci d'assurer une meilleure gestion du domaine public, les services techniques municipaux se
réservent le droit d'imposer, après concertation, des sujétions propres à un chantier en particulier, ces
conditions spéciales étant mentionnées dans l’accord technique préalable.
e Découpe
Les abords de la zone d'intervention effective doivent être impérativement sciés par tout moyen
permettant d'éviter la détérioration du revêtement en dehors de l’emprise de la fouille et d'obtenir ainsi
une découpe franche et rectiligne.
e Déblais
La réutilisation des déblais, bien que soumise à autorisation du service gestionnaire du domaine public,
est recommandée. Il appartiendra à l’intervenant de faire analyser, à ses frais, les matériaux en place.
Les déblais non réutilisables sont évacués en totalité et au fur et à mesure de leur extraction. Les
matériaux de revêtement de surface réutilisables (pavés...) sont stockés en dehors de la voie publique
sous la responsabilité de l’intervenant. En cas de perte, celui-ci fournira les matériaux manquants de
même nature et de même qualité.
16 rue Jean Moulin 28190 Saint-Georges-sur-Eure — Tel : 02.37.26.74.16 — Fax : 02.37.26.77.40 e Remblayage
Le remblayage s'effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il est interdit d'abandonner
dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouches à clef, etc. afin de ne
pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.
Les matériaux de remblai en excédent sont enlevés immédiatement et les abords du chantier nettoyés
de tous détritus provenant des travaux.
En cas d’utilisation de matériaux spécifiques, une autorisation préalable devra être sollicitée auprès du
service gestionnaire du domaine public.
e Dispositifs avertisseurs
Des dispositifs avertisseurs devront être installés au-dessus de la zone de pose au cours du remblayage ;
ces dispositifs ont pour objectif :
- d’avertir de la présence d’un câble ou d’une canalisation lors de l’ouverture d’une tranchée,
- de signaler son orientation,
- d'identifier le produit protégé.
Ils doivent être mis en place conformément aux normes en vigueur et recouvrir l'ouvrage à protéger.
Chaque exploitant de réseau doit respecter la couleur qui lui est attribuée. Ceci ne s'applique pas aux
travaux réalisés par fonçage ou par tubage.
Si ce dispositif est arraché ou détérioré par un exécutant ultérieur, il doit être remis en état.
e Ouverture des tranchées et couverture des canalisations
Les tranchées seront ouvertes, sauf impossibilité technique, à au moins 0,30 m des façades, bordures ou
caniveaux.
Si la largeur de revêtement restante entre la tranchée et la façade, bordure ou caniveau est inférieure à
0,50 m sur chaussée ou à 0,30 m sur trottoir, il est nécessaire de réaliser la réfection totale de la partie
délaissée.
Les redans espacés de moins de 1,50 m devront être supprimés.
La hauteur de recouvrement des canalisations ou ouvrages enterrés sera d’un minimum de 0,80 m sous
chaussée et de 0,60 m sous trottoir.
Modalités de réfection
Le remblayage des tranchées et les travaux de réfection sont effectués par l’intervenant, à ses frais.
Afin d'éviter des phénomènes de tassement, l’intervenant fera réaliser préalablement à la réfection de
surface, à ses frais, des essais de compactage dont les résultats devront être fournis au service
gestionnaire du domaine public.
Tous les travaux de réfection feront l’objet d’une réception contradictoire avec le service gestionnaire
du domaine public.
La stabilité des tranchées est sous la responsabilité de l’intervenant à partir de la réception des
réfections et jusqu’à 1 an après la date de réfection définitive.
e Réfection définitive
La réfection définitive après travaux est la règle de base.
e Réfection provisoire
Dans tous les cas, si, pour des raisons techniques, la réfection définitive n’est pas réalisée
immédiatement (saison hivernale, tranchée étroite dont le compactage ne peut être optimum et/ou sur
des chaussées à trafic important...), une réfection provisoire devra être effectuée dans les règles de l'art
et devra être d’un bon maintien.
La réfection sera réalisée en enrobé à chaud avec joint.
16 rue Jean Moulin 28190 Saint-Georges-sur-Eure — Tel : 02.37.26.74.16 — Fax : 02.37.26.77.40
Courriel : mairie@saint-georges-sur-eure.fr — Site Internet : www.saint-georges-sur-eure.fr L'intervenant devra réaliser à son compte une réfection définitive dans un délai d’un mois maximum
après les travaux.
e Remblayages et réfections
Le remblayage des tranchées sous la chaussée sera effectué en grave concassée de type GNTA, GNTB. La
hauteur ne pourra être inférieure à 0,60 mètre, sauf dérogation liée à une impossibilité technique
dûment constatée.
La qualité des matériaux devra être conforme aux normes NF en vigueur.
Le remblayage des tranchées devra également respecter les exigences de la norme NF P 98-331 et toute
norme qui s’y substituerait ainsi que les recommandations du guide technique du «SETRA».
e Couche de roulement
La reconstitution de surface dépassera de 10 cm minimum la limite de la zone dégradée par les travaux.
Elle sera constituée au minimum d’une couche d'accrochage et de 6 cm d’enrobé bitumineux employé à
chaud.
e _Réfection suite à travaux sous trottoirs
La tranchée longitudinale ne doit pas être située à proximité immédiate des constructions (y compris
bordures et caniveaux). Une distance minimale de 0,30 mètre devra être respectée. Cette largeur devra
être incluse dans la réfection.
La couverture minimale des réseaux sera de 0,60 mètre, avec une couche grave concassée de type GNTA
d'épaisseur minimale de 0,30 mètre.
Les revêtements seront reconstitués à l'identique.
Intervention d'office
La commune pourra, en cas de manquement d’un intervenant et suite à une mise en demeure, exécuter
par ses propres moyens ou par le biais d’une entreprise privée les travaux de réfection.
Cette intervention d'office, réalisée après constat contradictoire ou constat d’huissier des travaux à
réaliser, donne lieu au recouvrement des sommes engagées par la collectivité.
Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise, le montant dû sera celui facturé par l’entreprise. En
cas d'intervention des services communaux, le montant dû sera fixé sur la base des prix constatés dans
les marchés passés par la collectivité pour des travaux de même nature et de même importance
augmenté des frais généraux.
Responsabilité
L'intervenant reste responsable de ses travaux pendant un délai d’un an à compter de la réception
définitive de ses travaux.
l'est expressément stipulé que l’intervenant assume seul, tant envers la commune qu’envers les tiers ou
usagers, la responsabilité pour tout dommage, accident, dégât ou préjudice quel qu’il soit (matériel,
corporel...) résultant directement ou indirectement des travaux qu’il a réalisés ou fait réaliser par un
mandataire.
Article 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 19
jours.
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.
L'ouverture de chantier est fixée pour le 1° décembre 2025.
16 rue Jean Moulin 28190 Saint-Georges-sur-Eure — Tel : 02.37.26.74.16 — Fax : 02.37.26.77.40
Courriel : mairie@saint-cenrves-aur-eure fr — Site Intarnat -
ann eaint-oonranc-cuir-oura fr Article 5 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant
vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes. Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les
dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet
entretien, du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6 - Validité de l'arrêté
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Article 7 - Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8 - Recours
Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification où de publication.
Fait à Saint-Georges-sur-Eure, le 26/11/2025
Monsieur le Maire,
Jacky GAULLIER
Diffusions
Le bénéficiaire pour attribution ;
La commune de Saint-Georges-Sur-Eure pour affichage et publication ;
16 rue Jean Moulin 28190 Saint-Georges-sur-Eure — Tel : 02.37.26.74.16 — Fax : 02.37.26.77.40
Courriel : mairie@saint-ceorees-sur-eure fr — Site Internet : www saint-venrsec-aur-eure fr