Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 23 AT 7221 circulation route ahuy rue morvan
Arrêté - 23 AT 7365 circulation route ahuy
Arrêté - 23 AT 6864 circulation route Daix
Arrêté - 23 AT 7494 circulation route Ahuy
Arrêté - arrete 23 AT 6885 circulation Route Daix
Arrêté - 23 AT 6896 circulation travaux route Daix
Arrêté - arrete 23 AT 7731 circulation rue Bruges route Ahu
Arrêté - 23 AT 7906 circulation rue creots
Arrêté - 23 AT 6935 circulation rue des Paules
Arrêté - 23 AT 8256 circulation rue des creots
Arrêté - 23 AT 8116 circulation route ahuy rue morvan
Document publié le Vendredi 24 juillet 2020 par la commune de Fontaine-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 23 AT 8116 circulation route ahuy rue morvan)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Nous, Maire de la Ville de Dijon
je)
Dijon ea Nous, Maire de la Ville de Fontaine-lès-Dijon
FONTAINE
ARRETE N° 23-AT-8116
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 412-28 et R. 413-1
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger, le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie, signalisation d'indication, des
services et de repérage et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU l'arrêté de délégation du 24 juillet 2020
VU la demande de travaux effectuée sous le numéro 232439 par laquelle il est demandé l'autorisation d'installer un chantier dans l'emprise de la voirie au bénéfice de l'entreprise EHTP pour le compte de DM/S3E
VU la permission de travaux sur la voie publique délivrée par Dijon métropole, autorisant le demandeur à engager sur son domaine les travaux objets de la demande susvisée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
VU le permis de stationnement autorisant l'entreprise EHTP à installer le chantier relatif à la demande sus-visée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
CONSIDÉRANT
que pour assurer la sécurité et limiter les perturbations à la circulation lors du déroulement des travaux sur réseaux d'eaux pluviales que doit réaliser l'entreprise EHTP pour le compte de DM/S3E, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales de restriction de la circulation : ROUTE D'AHUY et RUE DU MORVAN
ARRÊTONS
Article 1
A TITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
NEUTRALISATION DE VOIE, LIMITATION DE VITESSE et CIRCULATION ALTERNEE 14 ROUTE D'AHUY (Dijon) et 33 ROUTE D'AHUY (Fontaine-lès-Dijon), À compter du 04/12/2023 et jusqu'au 22/12/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent.
La circulation des piétons est interdite sur le trottoir.
Pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité, l'entreprise matérialisera un cheminement. Ce passage, d'un mètre quarante de largeur minimum, sera délimité au moyen de barrières. La largeur de la chaussée sera rétrécie et la circulation se fera par alternat sur une longueur maximale de 30 mètre(s), réglé manuellement par piquets K10 pendant les heures de pointe (7h45 - 9h00 / 11h45 -12h30/ 13h45 -14h15 et 17h30 -18h30) et par alternat réglé par feux tricolores en dehors. La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Article 2
A TITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
LIMITATION DE VITESSE, NEUTRALISATION DE VOIE et SENS INTERDIT RUE DU MORVAN, de la RUE DE LA SAONE jusqu'à la ROUTE D'AHUY (Fontaine-lès-Dijon), À compter du 04/12/2023 et jusqu'au 22/12/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent. Un sens interdit est institué sur cette voie et dans ce sens.
La circulation des piétons est interdite sur le trottoir.
Les piétons devront emprunter le trottoir d'en face. La signalisation suivante sera mise en place de part et d'autre du chantier au niveau des traversées piétons : panneau "Piétons, traversez" ou si la situation ne le permet pas 30 mètres avant le chantier : panneau "Piétons, traversez" + AK5 + panonceau "Traversée de piétons". La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h. Une déviation est mise en place pour tous les véhicules, selon l'itinéraire qui suit
+ RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN, de la RUE DU MORVAN jusqu'au BOULEVARD DES
ALLOBROGES (Fontaine-lès-Dijon)
+ _ BOULEVARD DES ALLOBROGES, de la RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN jusqu'à la ROUTE D'AHUY (Fontaine-lès-Dijon)
+ ROUTE D'AHUY, du BOULEVARD DES ALLOBROGES jusqu'à la RUE DU MORVAN (Fontaine-lès-Dijon)
Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l'entreprise EHTP.
Article 4
Le présent arrêté devra être affiché visiblement sur les lieux.
Article 5
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- DGAST, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Fontaine-lès-Dijon, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de DIJON et Monsieur le Directeur Général des Services de Dijon métropole - L'entreprise EHTP
- DMS3E
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait à Dijon métropole,
Le 21/11/2023
Pour le président, le Vice-Président de Dijon métropole,
délégué au réseau routier métropolitain, à la voirie, au
personnel, aux affaires foncières et à l'EPFL
Rémi DETANG
Fait à Fontaine-lès-Dijon, Fait en l'hôtel de ville de Dijon,
Le 21/11/2023 Le 21/11/2023 Monsieur le Maire LE MAIRE, Pour le Maire, l'Adjointe déléguée à la propreté de la ville,
travaux, équipements urbains et mobilités
Patrick CHAPUIS
Dominique MARTIN-GENDRE
ARRETE 23-AT-8116
Affiché aux emplacements prévus à cet effet
en Mairie de DIJON
du inclus au inclus.
als Lt 26203