Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 23 AT 6935 circulation rue des Paules
Arrêté - 23 AT 8256 circulation rue des creots
Arrêté - 23 AT 7762 circulation rue stade
Arrêté - 23 AT 7128 circulation rue Europe
Arrêté - 23 AT 7134 circulation rue Oeillets
Arrêté - 23 AT 6817 circulation rue Grande Fin
Arrêté - 23 AT 7467 circulation rue belle vue
Arrêté - 23 AT 7666 circulation rue petite fin
Arrêté - 23 AT 7860 circulation rue grande fin
Arrêté - 23 AT 7990 circulation rue grande fin
Arrêté - 23 AT 7906 circulation rue creots
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fontaine-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 23 AT 7906 circulation rue creots)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
SU
FONTAINE Nous, Maire de la Ville de Fontaine-lès-Dijon
ARRETE N° 23-AT-7906 2023-\40
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de
danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU la demande de travaux effectuée sous le numéro 232144 par laquelle il est demandé l'autorisation d'installer un chantier dans l'emprise de la voirie au bénéfice de l'entreprise SERPOLLET pour le compte de GRDF
VU la permission de travaux sur la voie publique délivrée par Dijon métropole, autorisant le demandeur à engager Sur son domaine les travaux objets de la demande susvisée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
VU le permis de stationnement autorisant l'entreprise SERPOLLET à installer le chantier relatif à la demande sus- visée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
CONSIDÉRANT
que pour assurer la sécurité et limiter les perturbations à la circulation lors du déroulement des travaux sur réseaux de gaz que doit réaliser l'entreprise SERPOLLET pour le compte de GRDF, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales de restriction de la circulation : RUE DES CREOTS
ARRÊTONS
Article 1
A TITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
CIRCULATION ALTERNEE, NEUTRALISATION DE VOIE et LIMITATION DE VITESSE 1 RUE DES CREOTS (Fontaine-lès-Dijon), À compter du 27/11/2023 et jusqu'au 07/12/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent.
La circulation des piétons est interdite sur le trottoir.
Les piétons devront emprunter le trottoir d'en face. La signalisation suivante sera mise en place de part et d'autre du chantier au niveau des traversées piétons : panneau "Piétons, traversez" ou si la situation ne le permet pas 30 mètres avant le chantier : panneau "Piétons, traversez" + AK5 + panonceau "Traversée de piétons". La largeur de la chaussée sera rétrécie et la circulation se fera par alternat sur une longueur maximale de 30 mètre(s), suivant les règles générales du Code de la Route.
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l'entreprise SERPOLLET.
Article 3
Le présent arrêté devra être affiché visiblement sur les lieux. Article 4
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- DGAST et Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Fontaine-lès-Dijon - L'entreprise SERPOLLET
- GRDF
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
pb Liz | 23 Vu 707 Fait à Fontaine-lès-Dijon,
PoblE Le Le 21/11/2023
Monsieur le Maire
À
Patrick CHAPUIS