Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 494a circulation reglementee avenue de la feuillad
Arrêté - 1011a circulation reglementee avenue de rochemaure
Arrêté - 1020a circulation reglementee avenue des catalins
Arrêté - 702a circulation reglementee avenue du meyrol
Arrêté - 489a circulation reglementee avenue du teil
Arrêté - 1310a circulation reglementee avenue de la feuilla
Arrêté - 1152a circulation reglementee avenue d aygu
Arrêté - 670a circulation reglementee avenue d aygu
Arrêté - 1322a circulation reglementee avenue des lilas
Arrêté - 985a circulation reglementee avenue de la feuillad
Arrêté - 1008a circulation reglementee avenue du meyrol
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 1008a circulation reglementee avenue du meyrol)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
montélimar
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTATION de la CIRCULATION
AVENUE DU MEUROL
---2000=---
DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Nos Réf._JC/MM/PP/LC/IPM
Numéro : 2023101008A
Le Maire de la ville de Montélimar.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 4711-25, R. 417-3 et R. 417-12 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie, signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire Considérant que pour permettre les travaux du 30/10/2023 au 30/11/2023 sur AVENUE DU MEUROL., et pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation. VU la demande en date du 17/10/2023 par laquelle CIRCET demeurant 269 Avenue Lion 83210 SOLLIES PONT représentée par Madame Meryem EL HANOUN demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public AVENUE DU MEUROL
ARRÊTE
ARTICLE 1: :
Pour permettre à CIRCET demeurant 269 Avenue Lion 83210 SOLLIES PONT représentée par Madame
Meryerm EL HANOUN d'effectuer un tirage de câble fibre optique de chambre à chambre, la circulation
et le stationnement AVENUE DU MEUROL seront réglementés du 30/10/2023 au 30/11/2023 Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 :
La circulation est alternée par alternat manuel.
ARTICLE 3 :
L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travauxLes
véhicules de l'entreprise ont Un emplacement réservé Le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interditLe non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiateL'accès des riverains sera maintenuLa chaussée sera rétrécie à l'abord du
chantier La vitesse sera limitée à 30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des
panneaux B14 portant la mention "30".
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par Madame Meryem EL HANOUN (CIRCET).
ARTICLE 5 ::
Signalisation du chantier :
Ilsera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :
- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse, - La fin de chantier
D'une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de nuitL'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la protection de son chantier.
Signalisation aux usagers :
Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront : - Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.
Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêtéCes panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétons.Le pétitionnaire demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaire.
Dés l'achèvement des travaux, un netioyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué.
ARTICLE 6 :
En prévention de la maladie du chancre coloré toute intervention dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement , en cas d'interruption, et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.
ARTICLE 7 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
ARTICLE 8 :
Madame la Directrice Générale des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de
la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Montélimbr, le 17/10/2023
Le Maire
Le présent arrêté peut faire l'objet. devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de l'arrêté considéré. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme
de deux mois vaut re jet implicite).
" Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar -— 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr