Arrêté - 1152a circulation reglementee avenue d aygu

Documents similaires

Arrêté - 670a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 1074a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 845a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 532a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 1031a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 1111a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 918a circulation reglementee avenue d aygu

Arrêté - 970a circulation reglementee avenue d aygu avenue

Arrêté - 1020a circulation reglementee avenue des catalins

Arrêté - 702a circulation reglementee avenue du meyrol

Arrêté - 1152a circulation reglementee avenue d aygu Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar. Lien du pdf (Arrêté - 1152a circulation reglementee avenue d aygu)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, ontëlimar

ARRETE MUNICIPAL

REGLEMENTATION de la CIRCULATION

AVENUE D'AUGU

---=000=---

DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

Nos Réf._JC/GJ/PP/LC/JPM

Numéro : 2022.11.1152A

Le Maire de la ville de Montélimar,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 VU le Code de la route et notamment les articles R 411-8, R 4711-25, R 417-3 et R. 417-12 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie signalisation de prescription, le livre 1 5ème partie signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire Considérant que pour permettre les travaux du 28/11/2022 au 05/12/2022 sur AVENUE D'AUGU et pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, Vu la demande en date du 10/11/2022 par laquelle EIFFAGE Drôme-Ardèche demeurant Pôle d'Activités du Meyrol BP 97 26203 MONTELIMAR CEDEX représentée par Monsieur Philippe BERTRAND demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur Le domaine public AVENUE D'AYGU

ARRÊTE

ARTICLE 1 : :

Pour permettre à EIFFAGE Drôme-Ardèche demeurant Pôle d'Activités du Meuyrol BP. 97 26203 MONTELIMAR CEDEX représentée par Monsieur Philippe BERTRAND d'effectuer la création d'un passage piéton et pose d'îlot, la circulation et le stationnement AVENUE D'AUGU seront réglementés du 28/11/2022 au 05/12/2022. Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.

ARTICLE 2:

La circulation est alternée par manuellement ou feux avec indicateur de temps si nécessaire.

ARTICLE 3 :

Le stationnement des deux côtés de tous les véhicules, des véhicules de livraison est interdit de 08 h 00

à 18 h 00 et du lundi au vendredi, à l'exclusion des véhicules de secours, des véhicules de chantiers Le

non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en

fourrière immédiate.

ARTICLE 4 :

L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travaux. Les véhicules de l'entreprise ont un emplacement réservé autorisé , de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi. Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le non- respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et gênant au

sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate L'accès des riverains sera maintenu. La chaussée sera rétrécie à l'abord du chantier La vitesse sera limitée à

30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention “30,

ARTICLE 5- REFECTION :

La réfection sera réalisée à l'identique. Si le marquage au sol venait à être endommagé. il devra être repris à l'identique.ARTICLE 6 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Monsieur Philippe BERTRAND (EIFFAGE Drôme-Ardèche).

ARTICLE 7 : :

Signalisation du chantier : || sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :

- La présence de travaux,

- L'entrée et la sortie de véhicules,

- La limitation de vitesse.

- La fin de chantier.

D'Une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de nuit. L'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la protection de son chantier.

Signalisation aux usagers : Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront :

- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,

- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,

- L'entreprise réalisant les travaux,

- L'objet des travaux,

- Leur durée.

Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêté. Ces panneaux devront étre visibles tant par les automobilistes que par les piétons. Le pétitionnaire demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la remise en état sera à la charge du pétitionnaire. Dès l'achèvement des travaux, un nettoyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué

ARTICLE 8 :

Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention dans Un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.

ARTICLE 9 :

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la

signalisation.

ARTICLE 10 :

Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de

la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Montélimar, le 10/11/2022

ur le Maire

djoint délégué

Po

Jean-Michel GUALLAR

Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de lo notification de l'arrêté considéré. | peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrété. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

m Hôtel de Ville, place Émite Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr