Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 1698913790 2023 209 Travaux de rehabilitation des
unknown - 1707982033 2024 010 6 1 Travaux de rehabilitation
Arrêté - 1745586245 2025 075 6 1 Assainissement rue du Pas
Arrêté - 1749708886 2025 112 6 1 Rehabilitation des eaux u
Arrêté - 1751377200 2025 143 6 1 Travaux dassainissement e
Arrêté - 1711027798 2024 033 6 1 Permission de voierie et
Arrêté - 1683623228 2023 077 6 1 Travaux renovation branch
Arrêté - 1763729354 2025 245 6 1 Arrete annuel SAUR
Arrêté - 1697190767 2023 194 6 1 Circulation et stationnem
Arrêté - 1778151938 2026 109 6 1 Route barree rue du Pas R
Arrêté - 1704703190 2023 245 6 1 Rehabilitation reseaux euax usees et regards rue du pas Redon
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Meymac.
Lien du pdf (Arrêté - 1704703190 2023 245 6 1 Rehabilitation reseaux euax usees et regards rue du pas Redon)
Thèmes du document : Transports, Eau et assainissement, Sécurité routière,
République Française
Département de la Corrèze
ARRÊTÉ DU MAIRE
N° 2023-245 6-1
COMMUNE DE MEYMAC
LE MAIRE
Vu, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles L 2212-1 et suivants,
Vu, le Code de la Route, ses articles R 110-1 et R110-2,
Vu, le Code Pénal, notamment son article R 610-5,
Vu, la demande présentée par Monsieur Jérôme BOBIN, entreprise ATEC Réhabilitation, ZA de la Barricade, 22170 PLERNEUF, en vue de la réhabilitation des réseaux d'eaux usées et des regards de visite rue du Pas Redon sur la commune de Meymac.
Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la voie publique,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 18 janvier 2024, sur la rue du Pas Redon (VU 66) de la hauteur de l’Intermarché jusqu’au croisement avec la rue des Moulins (VU 44), les restrictions suivantes seront imposées : 1. Alternat de circulation en fonction de l'avancement du chantier.
2 Stationnement : le stationnement sera interdit, au droit des lieux de travaux.
3 Vitesse limitée : au droit des travaux, la vitesse sera limitée à 30 km/h.
ARTICLE 2 : Signalisation aux usagers :
Le barrièrage de sécurité, ainsi que la déviation seront mis en place par l'entreprise ATEC Réhabilitation et ce pendant toute la durée des travaux, avec affichage de l'arrêté.
ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté est adressée :
- à Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Meymac, - à Madame le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie, - à Monsieur Jérôme BOBIN, entreprise ATEC Réhabilitation, ZA de la Barricade, 22170 PLERNEUF, - à Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Corrèze (G.S.0), - à Monsieur le Chef du Centre de Secours de Meymac,
- à Monsieur Cyril DESMICHEL, entreprise SAUR, Zone Artisanale de la Croix Emanée, - à Monsieur le Directeur du supermarché Intermarché de Meymac.
Fait en Mairie de Meymac,
Le 27 décembre 2023.
LE MAIRE DE MEYMAC,
Philippe BRUGERE