Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2023 144 arrete sente des forrieres signe
Arrêté - 2023 104 sente des forrieres signe
Arrêté - 2023 142 781 sente des forrieres signe
Arrêté - 2023 027 parking sente des forrieres signe
Arrêté - 2025 043 sente des forrieres signe 1
Arrêté - 2023 121 ps demenagement 319 sente des forrieres s
Arrêté - 2025 070 sente des forrieres prolongation signe
Arrêté - 2023 209 sente des forrieres village de noel signe
Arrêté - 2024 067 arrete de stationnement demenagement sent
Arrêté - 2025 233 arrete municipal de stationnement 417 sen
Arrêté - 2023 143 arrete sente des forrieres signe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 143 arrete sente des forrieres signe)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT
SENTE DES FORRIERES
-------------------------------
Bruno GUILBERT, Maire de la commune de FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, Vu,
▪ Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212- 1, L2212-2, L2213-1 et L 2213-2 ;
▪ Le Code de la Route et notamment les articles R110-1 et suivants, R411-8 et R411-25, R417-1 à R417-13 ;
▪ L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
▪ L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, arrêté du 7 juin 1977 modifié ; ▪ L’avis favorable de la Métropole-Rouen-Normandie, gestionnaire depuis le 1er janvier 2015, des espaces publics dédiés à la voirie ;
▪ La demande de l’entreprise FOR&TEC, sise 16 rue de l’Etang - 76970 MOTTEVILLE, en date du 07/08/2023 en vue des travaux de sondages destructifs profonds complémentaires, situés sente des Forrières, parcelle AM 0428 à Franqueville Saint- Pierre ;
o Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un but de sécurité publique aux alentours du chantier,
ARRÊTE
Article 1er : Du 01/09/2023 au 30/09/2023, en fonction des besoins du chantier :
- La CIRCULATION de tous cycles et véhicules sera réduite et alternée au droit et à l’avancement du chantier pendant la durée indiquée.
La gestion de l’alternat sera réalisée manuellement à l’aide de piquets mobiles de type K10.
- Le STATIONNEMENT de tous cycles et véhicules sera interdit au droit et à l’avancement du chantier. Il sera strictement réservé aux engins et véhicules de chantier.
Un cheminement « piétons » sécurisé et balisé sera mis en place par l’entreprise sur la chaussée opposée.
L’emprise des travaux réduira la largeur de la chaussée.
La neutralisation d’une voie sera nécessaire.
Une voie sera supprimée.
La vitesse sera limitée à 30 km/h à proximité de la zone des travaux.
Les dépassements seront interdits.
En cas d’impossibilité de circulation du camion de collecte, l’entreprise se chargera de la présentation des déchets en dehors de la zone chantier
L’accès aux propriétés riveraines sera, dans la mesure du possible, maintenu tout au long de cette opération ainsi que pour les véhicules d’urgence, et redeviendra libre en dehors des heures d’activités de l’entreprise.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’accès aux habitations riveraines sera toutefois autorisé.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place, par et sous la responsabilité de l’entreprise FOR&TEC de la signalisation provisoire conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation des routes et autoroutes.
2023 / 143 Article 4 : Les contraventions au présent arrêté, qui sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur et dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre, seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
- L’entreprise FOR&TEC
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Boos
- Madame le Brigadier chef principal de la Police Municipale
Pour information :
- Madame la Directrice du Pôle Transport, mobilité, déplacements de la Métropole (Filo’r)
- Monsieur le Directeur du Pôle Maîtrise des déchets de la Métropole
- Monsieur le Directeur du groupement des Sapeurs-Pompiers de Seine Maritime - Monsieur le Directeur du SAMU76
Fait à Franqueville Saint Pierre, le 21 août 2023
Pour le Maire empêché,
La première Adjointe
Maryse BETOUS