Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARR2025 272 Tx EUROVIA rue de la Gene et Venelle d
Arrêté - ARR2024 441 Tx EUROVIA rue de la Gene Venelle de l
Arrêté - ARR2025 290 Tx EUROVIA Venelle de lArche 1
Arrêté - ARR2024 360 Tx LEBRETON Rue de la Gene Venelle de
Arrêté - ARR2026 226 Tx EUROVIA Venelle de lArche
Arrêté - ARR2026 103 Tx EUROVIA 72 rue de la Gene
Arrêté - ARR2024 443 Tx EUROVIA rue de la Brosse
Arrêté - ARR2026 26 Tx EUROVIA 46 rue de la Gene
Arrêté - ARR2025 86 Tx LEBRETON 36 rue de la Gene
Arrêté - ARR2025 70 Tx BOULMIER 5 rue de la Gene
Arrêté - ARR2025 443 Tx EUROVIA rue de la Gene venelle de larche
Document publié le Vendredi 5 décembre 2025 par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Lien du pdf (Arrêté - ARR2025 443 Tx EUROVIA rue de la Gene venelle de larche)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
Châteauneuf
BH M SUR Loire
ARRÊTÉ
PORTANT RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT | RUE DE LA GENE / VENELLE DE L’ARCHE
A L'OCCASION DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE
DU 29 NOVEMBRE au 5 décembre 2025
N° : 443/2025
LE MAIRE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE,
VU le Code de la Route,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L 2211-1 et L 2212-1 à L 2212-5 ainsi que sa partie règlementaire,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre |, 8ème partie, signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2018,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer la sécurité à l'occasion de travaux d'aménagement de voirie (modification de chicane Venelle de l'Arche et reprise dégradations rue de la Gêne) à la demande de l’entreprise Eurovia de FLEURY-LES-AUBRAIS (45).
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation se fera sur une voie avec mise en place d’un sens prioritaire et la vitesse réduite à 30 km/h rue de la Gêne et Venelle de l'Arche du 29 novembre au 5 Décembre 2025. La circulation des piétons se fera sur le trottoir opposé aux Travaux.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit rue de la Gêne et Venelle de l’Arche du 29
novembre au 5 Décembre 2025.
ARTICLE 3 : La signalisation devra respecter le Guide de Signalisation Temporaire en Voirie Urbaine du Manuel du Chef de Chantier. Cette signalisation sera mise en place, entretenue par l’entreprise le temps des travaux ; retirée en fin de chantier.
AK5 pour signaler un chantier temporaire
B15 / C18 si chaussée rétrécie pour priorisation du sens de circulation. AK 3 si la vitesse est réduite sur l'emprise du chantier
KC1 pour orienter si besoin les piétons sur le trottoir opposé aux travaux.
La zone de travaux sera délimitée par des cônes de Lubeck.
__.….. 1,.plä$e Aristide Brand BF 29 n°45110 cranburehr air Lore n Tél.: 02 98 58 41 18» Fax : 02 4 58 39 bo * mairie@chateauneufsurloire.fr = www.chateauneuf-sur-loire.comARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté qui sera publié et affiché dans la Commune sera adressée à :
- Madame la Cheffe de Poste, Police Municipale de Châteauneuf-sur-Loire, - Monsieur le Chef de Centre de Secours et d'Incendie de Châteauneuf-sur-Loire, - Monsieur le Directeur, Entreprise Eurovia, avec obligation d'afficher le présent arrêté en amont et en aval du chantier,
- Monsieur le Président, SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire,
- Monsieur le Directeur, Services Techniques de Châteauneuf-sur-Loire.
CHARGÉS, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
FAIT À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
me our Le Maire,
joint délégué,
M gas — D
Le Maire certifie le caractère exécutoire du présent arrêté
Affiché le 28 novembre 2025.
Pour Le Maire,
JE
Robe PLSSON.