Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARR2025 443 Tx EUROVIA rue de la Gene venelle de l
Arrêté - ARR2024 386 Tx EUROVIA AVenue du Gatinais
Arrêté - ARR2024 441 Tx EUROVIA rue de la Gene Venelle de l
Arrêté - ARR2025 452 Tx EUROVIA rue des Grands Champs
Arrêté - ARR2024 309 Tx SOA 10 rue de la Vrilliere
Arrêté - ARR2025 279 Tx EUROVIA Avenue du Gatinais
Arrêté - ARR2024 204 Tx SGA MEYER 1 rue de legalite
Arrêté - ARR2024 239 Tx 2S couverture livraison Rue du Cail
Arrêté - ARR2024 226 Tx BLOT 2 rue Jean Joudiou
Arrêté - ARR2024 393 Tx TPL 12 rue Saint Nicolas
Arrêté - ARR2024 443 Tx EUROVIA rue de la Brosse
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Lien du pdf (Arrêté - ARR2024 443 Tx EUROVIA rue de la Brosse)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
4 “
#.
MCE
N
# |
Châteauneuf
BM SE Loire
ARRÊTÉ
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT | RUE DE LA BROSSE
A L'OCCASION DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE DU 13 au 24 Janvier 2025
N° : 443/2024
LE MAIRE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE,
VU le Code de la Route,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-1 à L 2212-5 ainsi que sa partie règlementaire,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre |, 8ème partie, signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2018,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer la sécurité à l'occasion de travaux d'aménagement de voirie — raccordement à un réseau d'assainissement collectif à la demande de l'entreprise Eurovia de Fleury les Aubrais (45).
ARTICLE 1 : La circulation sera mise en alternat par « homme trafic » Rue de la Brosse du 13 au 24 Janvier 2025 et la vitesse ramenée à 30 km/h.
ARTICLE 2 : Les piétons seront détournés de leur cheminement habituel et emprunteront le trottoir opposé aux travaux.
ARTICLE 3 : La signalisation devra respecter le Guide de Signalisation Temporaire en Voirie Urbaine du Manuel du Chef de Chantier. Cette signalisation sera mise en place, entretenue par l'entreprise le temps des travaux ; retirée en fin de chantier.
AK5 pour signaler un chantier temporaire
B15 / C18 si chaussée rétrécie pour priorisation du sens de circulation. AK 3 si la vitesse est réduite sur l'emprise du chantier
KC1 pour orienter si besoin les piétons sur le trottoir opposé aux travaux.
1, place Aristide Briand BP 29 = 45110 Châteauneut-sur-Loire # Tél. : 02 38 58 41 18 # Fax : 02 88 58 39 10 # mairie@chateauneufsurloire.fr # www.chateauneuf-sur-loire.com ÆAdjoint délégué,
ce AE
La zone de travaux sera délimitée par des cônes de Lubeck.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté qui sera publié et affiché dans la Commune sera adressée à :
- Madame la Cheffe de Poste, Police Municipale de Châteauneuf-sur-Loire, - Monsieur le Chef de Centre de Secours et d'Incendie de Châteauneuf-sur-Loire, - Monsieur le Directeur, Entreprise Eurovia, avec obligation d'afficher le présent arrêté en amont et en aval du chantier,
- Monsieur le Président, SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire,
- Monsieur le Directeur, Services Techniques de Châteauneuf-sur-Loire.
CHARGÉS, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
FAIT À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Pour Le Maire,
L’Adjoint délégué,
ÉD T pe | \S
Le Maire certifie le caractère exécutoire du présent arrêté
Affiché le 12 Décembre 2024.
Pour Le Maire,