Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 338 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 17 reglementant la circulation rue Foch
Arrêté - Arrete 139 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 119 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 374 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 258 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 118 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 250 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 256 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 340 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 88 reglementant le stationnement et la circulation rue Foch
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 88 reglementant le stationnement et la circulation rue Foch)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Ville di
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st.travaux@rixheim.fr
088 / VOI / 2026
Vu
Vu
Vu
Vu
68171 RIXHEIM CEDEX, le 17 mars 2026
ARRÊTÉ
Réglementant le stationnement et la circulation
rue Foch
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du 1% septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L
2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de la route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et 7 juin 1977
relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-5
la demande de l’entreprise CLEMESSY en date du 13 mars 2026 pour des travaux de
branchement électrique sur le réseau ENEDIS,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation rue Foch, afin de permettre le bon déroulement des travaux sur le réseau ENEDIS,
Arrête :
Article 1: Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Foch au niveau du n°04. Cette interdiction fera l’objet d’une signalisation par panneaux BK6al. La
signalisation devra être mise en place minimum 48 heures à l’avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. 55
Article 3 : La circulation au niveau des travaux au n°04 rue Foch, se fera sur une
voie restreinte, et complétée par un dispositif conique K5a si nécessaire.
- Pour les travaux sur la chaussée, une signalisation précisée dans les articles
4 et 5 seront à respecter.
- Les traversées de chaussée se feront uniquement par demi-chaussée.
Article 4 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des
panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AK5 + KCI1
« circulation alternée », AK3 + B3al et AK17 + B14al limitant la vitesse à 30 Km/h
sera mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 5: Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des
dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS5, KCI « circulation
alternée » + B3al et Bl4dal limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi
qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 6: Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état par
l’entreprise, pendant toute la durée du chantier.
Article 7 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise
CLEMESSY, agence de Mulhouse, 9 rue Saint-Amarin, 68057 MULHOUSE,
conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation
routière (signalisation temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 8 : Ces mesures s’appliqueront du 22 avril au 22 mai 2026
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours citoyens »
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à:
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
— Monsieur le Chef de la Police Municipale,
— Monsieur Richard PISZEWSKI, adjoint en charge du plan de circulation et de la
sécurité de la route,
— Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
— L'entreprise CLEMESSY, agence de Mulhouse, 9 rue Saint-Amarin, 68057
MULHOUSE,
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM le Î 9 MARS 2026