Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 334 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 335 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 155 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 129 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 42 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 349 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 345 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 223 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 64 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 139 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 57 reglementant le stationnement et la circulation rue Saint Marc
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 57 reglementant le stationnement et la circulation rue Saint Marc)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
République Française
Ville de
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st.travaux@rixheim.fr
057 / VOI / 2026
Vu
Vu
Vu
68171 RIXHEIM CEDEX, le 20 février 2026
ARRÊTE
Réglementant le stationnement et la circulation
Rue Saint Marc
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du ler septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L
2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de ia route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et 7 juin 1977
relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-5
la demande de l’entreprise SOGEA Est, en date du 20 février 2026 pour l’extension du
réseau d’assainissement et un branchement AFP,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation rue Saint Marc, afin de permettre le bon déroulement des travaux d’assainissement et sur le
réseau AEP,
ARRÊTE :
Article 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Saint Marc, au niveau du n°11, sur la distance necessaire au bon déroulement des travaux. Cette
interdiction fera l’objet d’une signalisation par panneaux BKé6al. La signalisation
devra être mise en place minimum 48 heures à l’avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. 2
Article 3 : La circulation au niveau des travaux, se fera sur une voie restreinte pour les deux sens de circulation. La restriction de chaussée sera complétée par un dispositif conique KSa si nécessaire.
Suivant les travaux une signalisation préciser dans les articles 4 et 5 sera à
respecter.
Article 4 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AKS + KCI « circulation alternée », AK3 + B3al et AK17 + Bl4al limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 5 : Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des
dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS, KCI « circulation alternée » + B3al et Bl4dal limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 6 : Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état pendant
toute la durée du chantier.
Article 7 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER, conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (signalisation
temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 8 : Ces mesures s’appliqueront du 05 au 20 mars 2026
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à :
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
— Monsieur le Chef de la Police Municipale,
— Monsieur Richard PISZEWSKI, adjoint en charge du plan de circulation et de la
sécurité de la route,
— Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
— L’entreprise SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER,
Fait à RIXHEIM, le 20 février 2026
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM le ? Û FEV. 2076