Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE CIRCUL 2025 36 V CIRCET POTEAU 639210
Arrêté - ARRETE 2025 04 V CIRCUL CIRCET REMPLACEMENT POTEAU
Arrêté - ARRETE 2023 58 V CAILLER BRT ELEC HAMEAU DU CARROI
Arrêté - ARRETE 2024 45 V PLAN
Arrêté - ARRETE 2024 46 V PLAN
Arrêté - ARRETE 2024 33 V du 11 06 2024
Arrêté - ARRETE 2024 04 V CAILLER 21impasseDeLaSimonniere
Arrêté - Arrete 15 2024 fouille cable telecom enterre Hamea
Arrêté - ARRETE CIRCULATION CIRCET REMPLACEMENT POTEAU LARC
Arrêté - ARRETE 2024 10 V DU 28 02 24
Arrêté - ARRETE 2024 58 V Circet Fouille Cable Enterre Champboureau
Document publié le Vendredi 12 janvier 2024 par la commune de Nouzilly.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024 58 V Circet Fouille Cable Enterre Champboureau)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE DÉPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE
COMMUNE DE NOUZILLY
(37380)
ARRÊTÉ N° 2024 - 58 V du 29 novembre 2024
Commune de
ouzilly
PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT pour travaux de réalisation d’une fouille sur câble enterré (Orange) sur la VC 423 — Chemin de Champboureau
entre le 04/12/2024 et le 03/01/2025
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2112-2, L.2213-1,
L.2213-6, et suivants
VU le Code de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la loi 82-623, loi modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales, VU l'instruction ministérielle en date du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière modifiée, du 22 octobre
1963
VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des
routes et autoroutes,
Vu le règlement général de voirie du 06 février 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies
communales,
Considérant la demande en date du 21 novembre 2024 par laquelle l’entreprise CIRCET ERI5280 FOUILLE
Chez Sogelink TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX, représentée par Mme MARQUILLIE Katia, demande un arrêté de circulation pour des travaux de réalisation d’une fouille sur câble enterré Orange couvrant 500 m avant et après le point de défaut sur la VC 423 - Chemin de Champboureau ;
Considérant que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation routière et que cette réglementation pourra être appliquée sans inconvénient majeur pour la circulation ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1 : OBJET
Du 04 DECEMBRE 2024 au 03 JANVIER 2025, la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront réglementés sur la VC 423 — Chemin de Champboureau au droit des travaux selon les besoins du chantier.
ARTICLE 2 : STATIONNEMENT, CIRCULATION, DEPASSEMENT, VITESSE Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit des deux côtés de la chaussée au droit des travaux
sauf véhicules et engins de chantier nécessaires aux travaux.
La circulation au droit des travaux sera alternée manuellement selon les besoins du chantier. Le dépassement de tout véhicule sera interdit quelle que soit la voie laissée libre à la circulation. La vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h au droit des travaux.
Une attention particulière sera apportée au camion assurant la collecte des déchets ménagers chaque
mercredi, aux véhicules de La Poste tous les jours ou pour toute intervention de véhicules de soins et d'assistance à la personne afin de permettre le bon déroulement des services.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules de police et de secours.
1/2 ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
La signalisation du chantier sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La fourniture, la pose et l'exploitation de la signalisation nécessaire à la sécurisation de la circulation des véhicules et des personnes seront assurées par les soins de l’entreprise chargée des travaux, sous son entière responsabilité.
L'entreprise pétitionnaire restera responsable de tous les accidents pouvant survenir à l'occasion des travaux en cause et supportera les frais de remise en état des voies éventuellement dégradées par les travaux et l’utilisation des engins de chantier.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, délivré à titre précaire, sera affiché à chaque extrémité du chantier.
ARTICLE 5 : Madame la Secrétaire de mairie, Monsieur le Maire et Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Monnaie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son affichage partout où cela sera nécessaire.
À NOUZILLY, le 29 novembre 2024
Le Maire,
| BESNARD
Ampliations :
- M. le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire. - Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Monnaie
- L'entreprise CIRCET -— M. Antonio LORENZO GASPARD - 06.07.29.30.43 — katia.marquillie circet.fr ou c.cvi@circet.fr
- La Poste
- le SMICTOM à Amboise
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte en vertu de :
- sa notification le * & DEC. 2024
Et informe qu'en vertu du décret 83-1025 le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date exécutoire
212