Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - N°2025 ST 047 DELCAM rte muret
Arrêté - N°2024 ST 034 CITELUM 1580 ROUTE DE MURET signe
Arrêté - N°2024 ST 049 PCE SERVICES fibre 31
Arrêté - N°2025 ST 004 TISSEO FIBRE 6 RUE DES ROSIERS signe
Arrêté - N°2023 ST 112 OMEXOM FIBRE 133 ROUTE DE LAMASQUERE
Arrêté - N°2024 ST 074 RESEAU 31 835 RT TOULOUSE PLUVIALES
Arrêté - N°2024 ST 078 RESEAU 31 ITV RUE DU 11 NOV signe
Arrêté - N°2023 ST 091 START 31 ROUTE DE SAINT CLAR EU sign
Arrêté - N°2025 ST 040 RESEAU 31 332 CHEMIN DE LA MARNIERE
Arrêté - N°2025 ST 041 RESEAU 31 18 ALLEE DES SAULES Signe
Arrêté - N°2024 ST 052 FIBRE 31 2186 RTE de Muret signe
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Saint-Lys.
Lien du pdf (Arrêté - N°2024 ST 052 FIBRE 31 2186 RTE de Muret signe)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
al as ETES OS
Saint- Lys —— cœur de bastide
DATE :
Le 20/05/2024 au 03/06/2024
Pétitionnaire :
ALTITUDE INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION-2S avenue
Gaspard Coriolis Bat À 2ème étage
31100 TOULOUSE
Bénéficiaire :
FIBRE 51-25 avenue Gaspard
Coriolis Bat À 1° étage 31100
TOULOUSE
Nature de l’autorisation :
Déploiement de la fibre optique
Adresse de l’autorisation :
2186 route de Muret
Durée de l’autorisation :
15 jours (calendaires)
ARRÊTÉ CIRCULATION
N° 2024-ST-052
Le Maire de la Commune de SAINT- LYS,
VU la loi n°82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
collectivités locales,
VU la loi n°83-8 du 7 Janvier 1983 modifiée relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L.1111-1 à L 1111-10, L 2212-1 à L 2212-5-1, L 2213-1 à L2213-6-1 et L
3111-1,
VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants,
VU le Code de la Route et notamment les articles L 411-6 et L 411-25,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 115-1, L 141-1,
L141-11 et L141-12,
VU le règlement de Voirie en vigueur de l’Agglomération du Muretain
CONSIDÉRANT qu’il importe pour la sécurité des usagers que la
circulation et le stationnement soient réglementés à l'occasion des travaux
du déploiement de la fibre optique
ARRÊTE
La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION occupera le domaine public du
Article 1 : Autorisation
20 mai au 3 juin 2024.
Article 2 : Circulation et Stationnement
Les travaux s’effectueront en route alternée manuellement et par feux tricolores, avec une vitesse maximum de 50km, D12 du PR 80160 au PR 80235 (SAINT-LYS) situés en agglomération, au
2186 route de Muret
Le stationnement sera strictement interdit sur l'emprise du chantier, sauf entreprise chargée des travaux. La circulation des piétons, riverains et des secours sera maintenue.
Article 3 : Sécurité et signalisation du chantier
Le bénéficiaire devra prendre des mesures particulières :
a. La zone des travaux devra être protégée et balisée.
b. La circulation piétonne sera sécurisée sur l'emprise du chantier.
1/2 c. La signalisation verticale et horizontale sera mise en place et maintenue pendant toute la durée de l'occupation de la voie.
d. L'arrêté devra être affiché sur site au moins 48h avant, jusqu'à la fin de l'occupation et visible depuis le domaine public.
Article 4: Stockage
Le bénéficiaire sera autorisé à stocker sur site. Il aura la charge de la fourniture et la mise en place d’un périmètre de sécurité. Il devra s'assurer du bon fonctionnement du dispositif, de manière à éviter tous risques et réduire les nuisances au minimum.
Article 5: Remise en état
Le bénéficiaire devra établir un état de la voirie et de ses dépendances avant toutes interventions.
Après achèvement des travaux, le bénéficiaire devra enlever les décombres et réparer les dommages causés au domaine public ou à ses dépendances.
La réfection de la voirie devra être conforme aux prescriptions du règlement de voirie du Muretain Agglomération.
Article 6: Réglementation de la signalisation
Pendant toute l’occupation, l'intervenant sera responsable de la mise en état, de l'entretien et de la conservation de la signalisation réglementaire et par voie de conséquence de tous les accidents provenant de l'absence ou d'une mauvaise mise en place de celle-ci.
Article 7: Responsabilité
Toutes infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées et poursuivies conformément aux règlements en vigueur.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, et ne peut en aucun cas être cédée. Son titulaire est responsable tant vis à vis de la collectivité que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter des travaux.
La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les deux mois à compter de sa notification.
Article 8: Diffusion
Le commandant de la Brigade de la Gendarmerie de SAINT-LYS, la Directrice Générale des Services, la Directrice des Services Techniques, la Police Municipale, Le Muretain Agglomeration, l'entreprise bénéficiaire seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Pour ampliation, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, et le Service Communication de la Commune de SAINT-LYS.
Le Maire, |
Serge DEUILHE
Saint Lys, le A3 Los | ort
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer pour les informations le concernani, auprès des services de la commune de SAINT-LYS. La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de sa notification.
2/2